Audiencias - Año 2018 - PATRICIO RAUL REYES TAPIA
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-18 10:30:00 | MU186AW0546837 | Gestor de intereses | Angelina Cianelli | Cianelli e Hijos Limitada | Analizar situación actual de la patente de la Residencia de Adulto Mayor, Cianelli e Hijos Limitada, puesto que, la patente definitiva aún no es aprobada por la Municipalidad, siendo que fueron entregados todos los antecedentes. Se consulta por expediente en trámite. Se compromete pronta revisión. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | FRANCISCO FELIPE FUENTES CIANELLI | Cianelli e Hijos Limitada | ||||
| 2018-10-04 09:30:00 | MU186AW0541188 | Gestor de intereses | Pablo Lorca | PABLO LORCA | LOS REQUIRENTES NO SE PRESENTARON A LA AUDIENCIA. Validar con la direccion de obras municipales (Director), la correcta aplicacion normativa, para el perfeccionamiento del terreno Zañartu N° 1049 (ingreso N° 616 del 25/07/2018), sobre el cual estan ingresados 2 anteproyectos en el futuro predio perfeccionado. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Reinhard Gleisner | AMALIA ASTUDILLO C. | ||||
| Gestor de intereses | Ernesto Jemme Barrueto | GONZALO VELASCO DONOSO | ||||
| Gestor de intereses | Matías Koch | JOSE MIGUEL ASTETE | ||||
| Gestor de intereses | Luis Cavieres | MARIO CAVIERES | ||||
| 2018-09-27 10:30:00 | MU186AW0531886 | Gestor de intereses | Paulo Hermoza | Paulo Hermoza | EL REQUIRENTE NO SE PRESENTÓ A LA AUDIENCIA. El ingreso de un expediente de obra Menor que lleva mas dos meses ingesado, del cual no hemos tenido ninguna respuesta. Nº 484 de fecha 14-06-18 |
Ver detalle |
| 2018-09-27 09:30:00 | MU186AW0530737 | Gestor de intereses | JAVIERA DEL CAMPO | Javiera Del Campo Contreras | Junto con saludar, Mediante la presente, solicito audiencia en el marco del expediente de regularización de construcción anterior al año 1959 n° 327-18, el cual esta para V°B° del jefe del departamento de edificación, sin embargo el propietario esta muy preocupado por que la tramitación tome mas tiempo del apropiado, ya que no se dan respuestas claras acerca de cuando podremos contar con su visación. Se compromete revisión de expediente en trámite. De antemano agradecemos su tiempo y comprensión. Saluda cordialmente, Javiera Del Campo, Arquitecto patrocinante. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | sergio rojas nazal | |||||
| 2018-09-11 09:30:00 | MU186AW0524496 | Gestor de intereses | TOMÁS VALDÉS | BGI desarrollos inmobiliarios | Pronunciamiento respecto a la copropiedad / antes venta por piso, de conformidad al la resolución 872 , permiso de loteamiento de fecha 23 de julio de 1972 y otros antecedentes administrativos, sobre el pasaje que enfrenta José Pedro Alessandri 1859,1871 A1, A2,A3, B, C y D. Se consulta por Loteos N°162, 799 y 2833. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Pamela Alejandra Bucarey Vivanco | BGI DESARROLLOS INMOBILIARIOS SPA | ||||
| Gestor de intereses | Ignacio Schonherr | BGI DESARROLLOS INMOBILIARIOS SpA | ||||
| 2018-08-28 09:30:00 | MU186AW0521507 | Gestor de intereses | Carlos Durán | zuria ingeniria spa | 1° alternativa Solicitud de autorización municipal para instalar postes con transformador aéreo 500KVA en calle Holanda al nororiente de Irarrazaval, desde este lugar ENEL construirá obras civiles y eléctricas para suministrar energía eléctrica a edificio en construcción Irarrazaval n° 3350. 2° Alternativa solicitud de autorización municipal para instalar poste con transformador aéreo 500KVA frente a nuestra propiedad edificio en construcción Irarrazaval n°3350, en espacio destinado es una expropiación de 4,5m, actualmente existen postes concreto CTC frente a nuestra propiedad al costado de solera. TEMA: INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 KWA AÉREO EN CALLE HOLANDA CON RED SUBTERRÁNEA HACIA PROYECTO UBICADO EN AV, IRARRÁZAVAL Nº3350. Se presentan dos propuestas, aceptando la ya mencionada. |
Ver detalle |
| 2018-08-21 09:30:00 | MU186AW0518113 | Gestor de intereses | Aníbal Agredo | anibal agredo lavado | De la correcta interpretación de la ley y ordenanza generales y su relación con el PRC de Ñuñoa respecto a los "conjuntos armónicos" producto de las diferencias de interpretación de esta ley entre arquitectos revisores, abogados y algunos asesores urbanos de SECPLAC. Para aplicar en proyecto de vivienda en altura en terrenos entre calle los talaveras y alcalde eduardo castillo velazco. TEMA: CONSULTA SOBRE LA POSIBILIDAD DE ACOGER A CONJUNTO ARMÓNICO, UN PAÑO DE LOTES UBICADO EN EDUARDO CASTILLO VELASCO CON LOS TALAVERAS. Se le explica que las calles aledañas no dan cumplimiento al Art. 2.6.4, inciso segundo, letra a). (Ancho de la calzada no menor a 14 m.) |
Ver detalle |
| 2018-08-16 10:30:00 | MU186AW0517611 | Gestor de intereses | Guillermo Zavala | Inmobiliaria Monte Denali SpA | Recurso de protección 16420-2018 Corte Suprema. TEMA: ESTADO DE PROYECTOS JUDICIALIZADOS. Se conversa y exponen tres (3) casos. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Giannina BOCCHI | Inmobiliaria Monte Denali SpA | ||||
| 2018-08-16 09:30:00 | MU186AW0517809 | Gestor de intereses | Alfredo Palomino | EGAÑA SPA | Propuesta urbana para Juan Sabaj ingresada al municipio mediante oficio folio 3504. Presentación de propuesta. TEMA: PROYECTO CALLE JUAN SABAJ. Se solicita pronunciamiento del Municipio, respecto a propuesta de intervención del B.Nl.U.P. Se ofrece coordinar reunión con SECPLA y Dirección de Tránsito. |
Ver detalle |
| 2018-08-14 10:30:00 | MU186AW0515350 | Lobbista | Clara Sanchez | Clara Sanchez | Opinión sobre la Industria Inmobiliaria en Chile. Es un estudio de mercado, donde estamos entrevistando a los distintos actores de la industria inmobiliaria en Chile, tales como: Inmobiliarias; constructoras; Bancos, Fondos de Inversión, Corredores de Seguros, proveedores del área construcción; Abogados inmobiliarios, corredores de propiedades, medios de comunicación, decanos y académicos de la facultad de arquitectura de las universidades tradicionales; colegio de arquitectos, colegio de constructores, Camara Chiena de la construcción; Municipalidades....etc... Es una entrevista de 30 minutos. TEMA: ENCUESTA SOBRE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA. Se realiza encuesta y se responden preguntas sobre el tema. |
Ver detalle |
| 2018-08-14 09:30:00 | MU186AW0514215 | Gestor de intereses | Guillermo Salas Kurte | Guillermo SALAS KURTE | REF: Folio MU186AW0505487 de fecha 24JUN2018 Solicita audiencia nuevamente con el DOM, ya que lamentablemente por desconocimiento de la plataforma no se generó algún aviso para la audiencia del 02-08-2018. Ruego a Ud. informar fecha de nueva audiencia al correo salaskurte.guillermo@gmail.com TEMA: EXP. 233/2018 EN TRAMITE POR PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SIMON BOLIVAR Nº1872 - ROL 8101-30 Debido a lo angosto del predio, se solicita acoger al Art. 124 la altura del adosamiento hacia los deslindes oriente y poniente en el segundo piso. Se les informa las condiciones del Art. 124º, especialmente en su vigencia (3 años) y las condición de demolición una vez cumplida su vigencia. Se autoriza acoger al Art. 123º lo solicitado. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | José Valenzuela | Jose Miguel Valenzuela Rosenzuaig | ||||
| 2018-08-09 09:30:00 | MU186AW0512295 | Lobbista | Claudio Olivares Mesa | Ingenieria y Cosntruccion Olivares y Utjes SPA | PAGO DE PERMISO OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO. TEMA: PAGO DERECHOS MUNICIPALES POR OCUPACIÓN DE B.N.U.P., para el Edificio ubicado en calle Holanda 3857, con P.E. 204/2017. Se informa que se efectuarán consultas respecto a la posibilidad de efectuar el pago de forma mensual. Se pone en conocimiento situación de hostilización por parte de los vecinos, los que se encuentran organizados para reclamar en contra de la obra. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Claudio Flores Tapia | |||||
| 2018-08-07 09:30:00 | MU186AW0507239 | Gestor de intereses | Marcela Hormazabal | Marcela Hormazabal | LOS REQUIRENTES NO SE PRESENTARON A LA AUDIENCIA Incumplimiento articulo 1.4.10 OGUC, plazos de revisión de los siguientes expedientes: - Devolución de derechos N° DOM 663 - Anteproyecto N° DOM 204 - 205 - 279 - 370 - 378 - 457 - 563 - 568 - 570 - Permiso de Edificación N° DOM 445 y 506 - Modificación de Permiso N° DOM 351 |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | PABLO MONDACA RUBIO | Pablo Moncada | ||||
| 2018-08-02 09:30:00 | MU186AW0505487 | Gestor de intereses | Guillermo Salas Kurte | Guillermo SALAS KURTE | LOS REQUIRENTES NO SE PRESENTARON A LA AUDIENCIA Solicitar autorización por parte del Director de Obras municipales para la construcción y modificación de una vivienda con recepción final (ROL 819-30), de acuerdo a sus facultades y contando con la autorización vecinal para realizar dichas modificaciones. Cabe hacer presente que se remitió carta con dicha solicitud el 29 de junio mediante ingreso N° 601 con los antecedentes y de la cual a la fecha no se ha obtenido respuesta. El motivo de la reunión es explicar las condiciones en las que se encuentra la propiedad y las futuras modificaciones, que se encuentran fuera de norma para adosamiento que cuenta con carta de autorización notarial del vecino adjunta. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | José Valenzuela | Jose Miguel Valenzuela | ||||
| 2018-07-26 09:30:00 | MU186AW0501132 | Gestor de intereses | Carmen Monica Vasquez Bascuñan | Carmen Monica Vasquez Bascuñan | Yo, C Monica Vasquez Bascuñan soy dueña de la propiedad ubicada en calle La Verbena 4875 Nuñoa rol 2264-53 propiedad que esta pareada manteniendo una misma linea de fachada, altura, longitud de pareo y techo continuo, muro medianero compartido sin cortafuego, con propiedad ubicada en La Verbena 4885 vendida a una inmobiliaria. Hace unos dias instalaron perimetralmente y por el frontis de La Verbena malla rachel de 3 mts de altura con cerco de madera, no teniendo a la fecha autorizaciones ni permisos otorgados por esa Municipalidad. Con fecha de 12 de Julio ingresaron solicitud de demolicion de propiedad La Verbena 4885 rol 2264-54 pareada a la mia, a lo que solicito atener en consideracion al momento de resolver, la integridad fisica de mi familia y de mi propiedad de acuerdo a todos y cada uno de los puntos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y a la Legislacion vigente de la Direccion Obras Municipal de Nuñoa tanto administrativamente y municipales la cual Ud. tiene a su cargo y representacion. Tema tratado: Propietarios vivienda ubicada en calle La Verbena Nº4875, pareada con propiedad Nº4885, con cierro de malla raschel y solicitud ingresada de demolición. De acuerdo a sus averiguaciones, no habría ningún permiso de demolición otorgado . Se informa que en las demás propiedades no se habría instalado malla perimetral. Se informa además, que no existe muro cortafuego a nivel de entretecho, y la desratización sólo por el Nº4885. Se ofrece tomar contacto con la inmobiliaria para aclarar situación del cierro de una sola propiedad y que deberán tomar contacto con ellos para resolver la situación del entretecho. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Roberto Vasquez Bascuñan | Roberto Vasquez Bascuñan | ||||
| 2018-07-12 09:30:00 | MU186AW0496816 | Gestor de intereses | Sergio Villalobos | Armas Arquitectos e Ingenieros Asesores S.A. | MP del Proyecto Tegualda N° 144-18 FECHA 01-03-2018, Dirección Tegualda N°1829, Ñuñoa LOS REQUIRENTES NO SE PRESENTARON A LA AUDIENCIA |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Cristian Aravena | Armas Arquitectos e Ingenieros Asesores S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Miguel Álvarez | Armas Arquitectos e Ingenieros Asesores S.A. | ||||
| 2018-07-05 09:30:00 | MU186AW0491308 | Gestor de intereses | Ernesto Jemme Barrueto | Pia Santolaya Galarza | Recepción Final Edificio Pucará N° 4880 Permiso Edificación N° 479/2015 Res. Modificación de Proyecto N° 03-2018 Tema tratado: Recepción definitiva P.E. Nº479/2015, M.P. Nº03/2018, Pucará Nº4880. Se resuelve ingresar solicitud de Modificación de Proyecto, incluyendo correcciones en elevación sur y cambios que se debían presentar por Art. 5.2.8 |
Ver detalle |
| 2018-06-28 09:30:00 | MU186AW0487943 | Gestor de intereses | Antonio Recabarren Escudero | Antonio Recabarren Escudero | Expediente de RECEPCION FINAL 197, ingresado el 23/03/2018, Propiedad en ELIAS DE LA CRUZ 26. Tema: Revisión del Expediente N°197/2018, (23,03.2018). Regularización propiedad anterior al año 1959, ubicada en calle Elias de la Cruz N°26. Arq. Revisor Vanessa Bello. Se solicita dar prioridad a la Revisión, considerando los plazos legales ya vencidos. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | ELVIO PERO MACROBIO | Elvio Pero Macrobio | ||||
| 2018-06-26 10:30:00 | MU186AW0486997 | Gestor de intereses | Juan Aguirre | JUAN JOSE AGUIRRE | PRESENTACION PROYECTO ARQUITECTURA. Tema: Presentación Proyecto de acuerdo al AP N°73/2017 y a lo indicado en DDU N°366/2017. Se informa que debe existir concordancia volumétrica entre Anteproyecto. y Permido de Edificación, pidiendo cambiar la Volumetría en una Modificación de Proyecto. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Carlos Uribe | CARLOS URIBE PEÑALOZA | ||||
| 2018-06-26 09:30:00 | MU186AW0484397 | Gestor de intereses | CESAR PEREZ BURGOS | INMOBILIARIA IK2 SPA | INMOBILIARIA GESTORA PROYECTO UBICADO EN PEDRO TORRES 1278. ACCIONISTA DE INMOBILIARIA MOVE SPA, TITULAR PERMISO EDIFICACION N° 37. EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE EDIFICACIÓN NUMERO 599 TERCERO INTERESADO EN ACTO ADMINISTRATIVO PENDIENTE DE DICTACION Y EN ELABORACION CONSISTENTE EN LA MODIFICACION DEL PE. Tema: Permiso de Edificación N°37, Pedro Torres N°1278, por sentencia Corte Suprema. Se informa que de acuerdo a lo señalado por DAJ, no es factible invalidar o iniciar un proceso de invalidación por el permiso de Edificación ya sentenciado por la Corte Suprema. |
Ver detalle |
| 2018-06-19 10:30:00 | MU186AW0482478 | Gestor de intereses | Rodrigo Santi | Rodrigo Adolfo Santi Cortés | Estimado Señor Patricio Reyes Tapia Director de Obras Municipales Municipalidad de Ñuñoa Por la presente, solicito audiencia para revisar los alcances de un 2do permiso de uso BNUP para nuestra obra ubicada en Irarrazaval N° 5350, cuyo permiso de Edificación es el N° 133-2017 del 10/05/2017. El permiso de uso de BNUP vigente a la fecha es el N° 66 otorgado el 20/03/2018. Mucho agradeceré su audiencia previo a la presentación de los antecedentes en Dpto de Inspección. Atte. Rodrigo Santi Cortés Administrador de Obra Constructora Ingevec SA Tema: Consulta por permiso de ocupaci+on de BNUP para obra ubicada en Av. Irarrázaval N°5350, PE. N°133/2017. Permiso de BNUP vigente N°66 (20.03.2018). Se informa que actualizando dimensiones y superficies a utilizar, podrá requerir un nuevo permiso de ocupación y no considerar una renovación. |
Ver detalle |
| 2018-06-19 09:30:00 | MU186AW0481741 | Gestor de intereses | Ana Maria Moreno Espinosa | Mariana Canto Moreno | Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago. Rol N° 5.842-2016 Permiso de edificación 37 año 2016. Tema: Consultan por PE. N°37/37/2016, Av. Ossa 1400, ya que compraron un departamento (1003) y la inmobiliaria no lo ha entregado a la fecha. Se informa que existe modificación de proyecto N°94/2018 aprobada, que da solución a las objeciones urbanísticas de la SEREMI de Vivienda y urbanismo, en la que se eliminaron las terrazas de la cubierta, por lo tanto la Recepción definitiva se otorgará con las obras ejecutadas de acuerdo a la modificación de proyecto N°94/2018. Se entregan oficios y DDU de la Seremi respecto a criterior de uso de terrazas en la cubierta. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Diego José Canto Moreno | Mariana Canto Moreno | ||||
| 2018-06-14 11:30:00 | MU186AW0481522 | Gestor de intereses | Macarena Briño | Macarena Briño | Nuestra intención es especificar y resolver tema de deslindes de terreno Castillo Urizar(Los Alerces 23 13 y otros. (AP N°117 en trámite). Tema: Consultan por deslindes de propiedades en calle Castillo Urizar para efectuar modificación de deslindes previo a fusionar los predios . Se acuerda cuales serían los terrenos involucrados. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Nicolás López | Nicolas Lopez | ||||
| Gestor de intereses | Karin Gajardo | Karin Gajardo | ||||
| Gestor de intereses | Pedro Cobo | Pedro Cobo | ||||
| 2018-06-14 10:30:00 | MU186AW0479545 | Gestor de intereses | Pablo Sepúlveda Morandé | Walmart Chile S.A | Revisiones de permisos en conjunto con la autoridad: PERMISOS: ÑUÑOA: 105/18 – 09.02.18 EKONO Pedro de Valdivia 106/18 – 09.02.18 EKONO Coventry 151/18 – 06.03.18 EKONO Los Leones Artigas 320/18 – 04.05.18 EKONO Irarrázaval Tema: Consultan por expedientes en trámite 106/2018, 151/2018, 105/2018, 320/2018. Tres (3) expedientes para V°B° y el último sin revisión. Se ofrece dar la mayor agilidad posible a los exp. en trámite. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Luis Ernesto Rojas Maturana | Walmart Chile S.A | ||||
| Gestor de intereses | Jessica Elizabeth Jara Baeza | Walmart Chile S.A | ||||
| 2018-06-14 09:30:00 | MU186AW0477515 | Gestor de intereses | MAURICIO FELIPE MANIEU BRICEÑO | MAURICIO MANIEU | Aclaración normativa sobre resolución de aprobación de Anteproyecto N°11-2018; expediente 104/2018 Tema: Consulta por vigencia del AP. N°11/2018 en cuanto a eventuales modificaciones al PRCÑ. Se informa que a la fecha se encuentra vigente. |
Ver detalle |
| Lobbista | Alvaro Cortes Lira | ALVARO COIRTES | ||||
| 2018-06-07 09:30:00 | MU186AW0471582 | Gestor de intereses | Rafael Correa | Conpax Inmobiliaria | MAT: Solicita información en relación a lo dispuesto por la DOM respecto a lo indicado en Dictamen del ANT. acerca de la obra de REF. REF: Obra de Edificación ubicada en calle Brown Norte N°957-967 ANT: • Dictamen N°016083N17 de Contraloría General de la República, de fecha 03-05-2017 • Resolución DOM Ñuñoa N°66-16, de fecha 23-08-2016, aprueba Anteproyecto de Edificación para obra de REF. • Resolución DOM Ñuñoa N°179/2017, de fecha 21-06-2017, aprueba Permiso de Edificación para obra de REF. Tema: Consulta por AP. 66/2016, PE. 179/2017 y Dictámen de Contraloría N°016.083/2017. Se solicita dar respuesta a carta que será ingresada en formato papel, respecto a la correcta aprobación del Permiso de Edificación. Por otra parte, se informará a la SEREMI de Vivienda y a la CGR, el cumplimiento correcto de la normativa cuestionada en el Antepropyecto y en el Permiso de Edificación. |
Ver detalle |
| 2018-06-06 09:30:00 | MU186AW0473758 | Gestor de intereses | Jorge Osvaldo Martínez Gutiérrez | Andes Lifts Elevadores Ltda | Permiso de instalación de estacionamiento mecánico bajo art. 124. Audiencia fue solicitada en dos oportunidades pero no nos llega notificación al correo de que ha sido aprobada, por tal motivo no se ha podido llevar a cabo la misma. Tema: Instalación de elevador - Estacionamiento en antejardín. Se informan todas las alternativas que podrían afectar la instalación del elevador. |
Ver detalle |
| 2018-05-24 09:30:00 | MU186AW0467706 | Gestor de intereses | Jorge Osvaldo Martínez Gutiérrez | Andes Lifts Elevadores Ltda | Art, 124 NOTA: Siendo las 09:50 hrs., los requirentes no asisten a la audiencia. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Fatima De Miranda | Andes Lifts Elevadores | ||||
| 2018-05-22 09:30:00 | MU186AW0461573 | Gestor de intereses | JUAN LABRA | Juan Labra | Tiempos de revisión y aprobación para permisos municipales, específicamente la modificación N° 715/2017, la cual fue ingresada el 11 de diciembre del año 2017 Tema: Exp. M.P. 715/2017. Trámite se ha demorado más de la cuenta y el edificio se encuentra listo para la recepción definitiva. Se ofrece agilizar el trámite y cumplir con los plazos normados. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | alejandra llona | alejandra llona | ||||
| 2018-05-15 09:30:00 | MU186AW0456741 | Gestor de intereses | Jorge Osvaldo Martínez Gutiérrez | Andes Lifts Elevadores Ltda | Art. 124 Nota: Siendo las 09:50 hrs., los requirentes no se presentaron a la audiencia. |
Ver detalle |
| 2018-05-09 10:30:00 | MU186AW0456153 | Gestor de intereses | Dusan Marinkovic | Dusan Marinkovic Vasquez | Revisar observación emitida en relación con la regularización de una edificación ubicada en calle Rengo #1587, de la comuna de Ñuñoa, anterior al año 1959, y en relación a la franja existente afecta a expropiación. Tema: Observación a Exp. Nº176/2018, de la propiedad ubicada en calle Rengo Nª1587, por regularización de construcción antigua anterior al año 1959. Se observó franja afecta a utilidad y requerimiento de acogerse al Art. 121º de la OGUC. Se plantea posibilidad de efectuar consulta en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, respecto a la legalidad de cumplir con el Art. 121º LGUC en estos casos de regularización de construcciones antiguas. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Pedro Lucchini Raies | RENTAS RAIES SPA | ||||
| 2018-05-09 09:30:00 | MU186AW0455206 | Gestor de intereses | Oscar Elgueta | Inversiones Pedro Torres SpA | Resolución de Paralización de Obra ubicada en Pedro Torres 529 y 537 Tema: Paralización de Obra 24.04.2018 - Pedro Torres 529-537, por ejecución de excavaciones en disconformidad al permiso. Se propone presentar un protocolo con informe estructural a vecinos y respaldos legales, respecto a sentencias de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. La alternativa es dar cumplimiento al permiso otorgado. cortando tensiones y reemplazando la entibación con otro sistema distinto a los tensores, con informe favorable del mecánico de suelos. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Marcelo Javier Díaz Rodríguez | Inversiones Pedro Torres SpA | ||||
| 2018-05-03 09:30:00 | MU186AW0451650 | Gestor de intereses | Tusnelda Urra | Alejandra Medina Collarte | Antecedentes de anteproyecto Mall Vivo Santiago presentado por empresa Vivo Corp al Municipio Los requirentes no se presentan a la audiencia. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ana Rojas | Arturo Rojas Alvarez | ||||
| Gestor de intereses | María Angelica Navarro Barreau | Leonardo Nuñez Chaparro | ||||
| 2018-04-26 10:30:00 | MU186AW0445161 | Gestor de intereses | Guillermo Tapia López | Guillermo E. Tapia López | Referencia al Permiso de Edificación N° 480/2015 Consulta sobre rectificación de permiso. Error en cálculo de superficies Permiso de Edificación Nº 480/2015 del 31/12/2015 Brown Sur Nº 48, Comuna de Ñuñoa.- Tema tratado en reunión: Corrección de superficies indicadas en el P.E. Nº480/2015, por lo que se le indica que corresponde tramitar una Modificación de Proyecto que corrija exclusivamente los errores de superficie. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Guillermo Tapia | |||||
| 2018-04-26 10:30:00 | MU186AW0440031 | Gestor de intereses | Guillermo Tapia | Guillermo Tapia Arquitectos SpA | Error en cálculo de superficies Permiso de Edificación Nº 480/2015 del 31/12/2015 Brown Sur Nº 48, Comuna de Ñuñoa.- Tema tratado en reunión: Corrección de superficies indicadas en el P.E. Nº480/2015, por lo que se le indica que corresponde tramitar una Modificación de Proyecto que corrija exclusivamente los errores de superficie. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Guillermo Tapia López | |||||
| 2018-04-26 09:30:00 | MU186AW0446205 | Gestor de intereses | Sergio Acuña | Tusnelda Urra | Solicita reunión a Director de Obras de Municipalidad de Ñuñoa para tratar temas relativos al proceso de reparaciones estructurales y sanitarios de blocks de Villa Olímpica entre otros temas. - Información sobre Permiso de Alteración de los blocks 51 y 42 ingresados a la Municipalidad el día 29 de Marzo del presente año. - Tramitación de permiso de habitabilidad para ambos blocks. Tema tratado en reunión : - Exp. 224 y 225 en trámite, por reparación estructural. - Se solicita declarar la inhabitabilidad de los blocks Nºs, 42 y 51, de acuerdo a Informe estructural e informe Serviu. - Se sugiere hacer presentación vía carta para solicitar la inhabitabilidad, previo al otorgamiento de los permisos.. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Tusnelda Urra | |||||
| 2018-04-19 10:30:00 | MU186AW0444849 | Gestor de intereses | Daniel Neiman K. | Inversiones Punta Blanca SpA | Solicitud de tramitación de rectificación planos de co-propiedad en Edificio Global Center, Irarrázaval 2401. Tema revisado durante 2017. Tema: Error en superficies útiles de 20 oficinas que en total corresponden a 300 m2. comunes en edificio urbano ubicado en Av. Irarrázaval Nº2401. Como alternativa se propone corregir información en planos, mediante Resolución, corregir la información en SII y finalmente corregir la Ley de Copropiedad. Cabe mencionar que el error corresponde a la digitalización de la información que difiere entre planos y una tabla. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Hugo Prieto | Inversiones Punta Blanca SpA | ||||
| 2018-04-19 09:30:00 | MU186AW0444335 | Gestor de intereses | FRANCISCA SOTOMAYOR | Francisca Sotomayor Echenique | El motivo de la solicitud de audiencia es presentar el local Punto País ubicado Simón Bolívar 3175, en la comuna de Ñuñoa y plantear la situación respecto de la solicitud de Patente de Alcohol para el local. Tema: Se presenta el local Punto País y consultan por patente de Alcohol del local, la que estaría rechazada, de acuerdo a pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica. Se sugiere hacer presentación dirigida al Alcalde solicitando reconsideración jurídica. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ricardo Julio Muhr Munmeyer | Ricardo Muhr Munchmeyer | ||||
| 2018-04-05 09:30:00 | MU186AW0433437 | Gestor de intereses | Rodrigo Javier Carrasco Díaz | rodrigo carrasco | sitio manuel montt 2741 TEMA: Consulta por Fusión predial de los terrenos ubicados en Manuel Montt Nºs. 2721 y 2745, destinados a la PDI. Por requerimiento de la CGR, solicita a la DOM informar mediante oficio el monto de los derechos municipales asociados a este trámite. |
Ver detalle |
| 2018-03-29 09:30:00 | MU186AW0430917 | Gestor de intereses | Cristián Marinovic Pacey | Cristian Pablo Marinovic Pacey | TEMA: Acceso Vehicular y otros - Proyecto Brown Sur Nº 48.- Se informa que la evaluación la debe realizar la Dirección de Medio Ambiente. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Guillermo Tapia López | |||||
| Sujeto Pasivo | Guillermo Tapia | |||||
| 2018-03-27 09:30:00 | MU186AW0428736 | Gestor de intereses | Juan Zúñiga | INMOBILIARIA JULIO PRADO S.A. | Informe a la Municipalidad del cumplimiento de Decreto Alcaldicio N° 2116 del 22-12-2017 TEMA: informa sobre presentación ante la Corte de Apelaciones, Decreto Alcaldicio N°2116 (22.12.2017 y repuesta de la DOM a éste. |
Ver detalle |
| 2018-03-22 10:30:00 | MU186AW0427839 | Gestor de intereses | Gonzalo Andrés Troncoso Omon | Gonzalo Andres Troncoso Omon | Solicitud de aplicación de Articulo Nº 121 de LGUC referido a propiedad ubicada en Jorge Washington Nº 144, rol Nº 40-056, Restaurant Kunstmann Kneipe. TEMA: Modificación de Proyecto.- Exp. por ingresar - Solicitud de aplicación de Articulo Nº 121 de LGUC propiedad ubicada en Jorge Washington Nº 144, rol Nº 40-056. Se solicita proceder con el ingreso del expediente y la presentación que se debe exponer ante el Concejo Municipal. |
Ver detalle |
| 2018-03-15 09:30:00 | MU186AW0423635 | Gestor de intereses | Julio León Batista | INMOBILIARIA JULIO PRADO S.A. | Integración con la comunidad en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el cuadrante Av. Ossa-Emilia Tellez-Eliecer Parada-Irarrázaval.- TEMA: Consultan por estado en Corte de Apelaciones por proyecto en calle Pedro Torres N°913. Informan que solicitaron hacerse parte en la causa en la Corte. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | RENE MONTENEGRO MELLA | INMOBILIARIA JULIO PRADO S.A. | ||||
| 2018-03-15 09:30:00 | MU186AW0423944 | Gestor de intereses | Marianne Balze | Marianne Balze | Edificio Villanueva Nº 61 , Carta ORD Nº 69.- TEMA: Sentencia de Corte de Apelaciones por edificio Augusto Villanueva N°61. Reunión en respuesta al Oficio N°69 IN-DOM de fecha 20.02.2018.- Se ingresará información complementaria al respecto. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Carlos Ruiz | Carlos Ruiz | ||||
| Gestor de intereses | Lautaro Tellez | Lautaro Tellez | ||||
| 2018-03-06 09:30:00 | MU186AW0416402 | Gestor de intereses | ELVIO PERO MACROBIO | Elvio Pero Macrobio | Expediente 739/17 de Avd Condell Nº 178, Rol 005-21, solicita prorroga a presentación realizada el 30 de Diciembre de 2014, con respecto a fachada falsa en ante jardín aplicando el articulo 122 de la OGUC, por un periodo de 15 años. TEMA: Se solicita autorización, por recubrimiento de fachadas norte y poniente hasta Sucre y Condell. Exp. en trámite N°739/2017.- Se aclara que el revestimiento es descubierto y funciona sólo como un elemento arquitectónico, por lo que se autoriza su ejecución sin necesidad de acogerse al Art. 124° de la OGUC |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Maite Layuno Rodriguez | Maite Layuno Rodriguez | ||||
| 2018-02-15 09:30:00 | MU186AW0415345 | Gestor de intereses | JUAN LABRA | juan labra | Presentación de nuevo proyecto inmobiliario de la inmobiliaria Imagina.- Siendo las 10:50 hrs. los solicitantes no se presentaron a la audiencia. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | jaime lonnberg | jaime lonnberg | ||||
| 2018-02-13 10:30:00 | MU186AW0414040 | Gestor de intereses | SANDRA UGARTE | SANDRA UGARTE | certificación passivehouse primer edificio Latinoamérica, Slogan “ñuñoa lidera eficiencia energetica en Sudamérica proyecto residencia Ottawa direccion: Avda Alcalde Jorge Monckeberg 171 Rol 3958-015 Propietario Inmobiliaria Eloisa SpA - Rut 76.454.272-k Tema: Reunión informativa sobre expediente en trámite N°68 (30.01.2018). Se informa sobre certificación Passive House. Exp. Permiso Edificación #68 de fecha 30.01.2018 |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo Fernando González Fourcade | RODRIGO GONZALEZ F. | ||||
| 2018-02-13 09:30:00 | MU186AW0413617 | Gestor de intereses | Juan Pablo Molina Ferrada | JUAN PABLO MOLINA FERRADA | Estado legal Edificio Botero, Luis Pereira 786.- Consulta por el estado del edificio Botero, Luis Pereira N°786. Se le informa respecto al caso y la situación actual ante la sentencia de la Corte Suprema. |
Ver detalle |
| 2018-02-08 09:30:00 | MU186AW0410354 | Gestor de intereses | Federico Cumming Godoy | Inmobiliaria PY S.A. | Tema: Proyecto Inmobiliario ubicado en Brown Norte N° 957-967-Garcia Moreno N° 946-960, según permiso de Edificación obra nueva N° 179/2017 de fecha 21/06/2017.- Inmobiliaria PY S.A. consulta por permiso de Edificación N°179/2017 21.06.2017.- Propiedad de COM PAX Inmobiliaria SPA, ya que se encuentra ingresada en la compra de las propiedades. Reunión Informativa. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Claudio Barros | Inmobiliaria PY S.A. | ||||
| 2018-02-06 10:30:00 | MU186AW0410245 | Gestor de intereses | Matías Norero | MATIAS NORERO | Resolver temas respecto a Observaciones exp. 710/17 de Francisco Meneses. Tema: Subdivisión Exp. 710/2017.- Se ingresará carta de compromiso notarial por demolición de unos de los edificios involucrados en el predio, el cual no cumpliría con las normas urbanísticas una vez subdivididos los lotes. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | ALEJANDRA APABLAZA SEPULVEDA | Alejandra Apablaza | ||||
| Gestor de intereses | Juan Domínguez | Juan Pablo Dominguez | ||||
| 2018-02-06 09:30:00 | MU186AW0408194 | Lobbista | Vicente Méndez | parroco Sebastiam Vial | Permisos de Edificacion Parroquia Santo Tomas Moro 1) Estacionamientos requeridos al Exp. 371/2017.- Se resuelve presentación cumpliendo con Art. 24.2 de la OGUC, con la posibilidad de solicitar al Alcalde la autorización de uso de B.N.U.P. 2) Pago de los derechos al ingreso de Expediente Iglesia Centro Cívico Villa Frei. Se informa que no se cobrará el 10% al ingreso, mientras se gestiona el cobro total, al finalizar el trámite. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Manuel Martin | Manuel Jose Martin | ||||
| 2018-01-25 11:30:00 | MU186AW0406232 | Gestor de intereses | Hernan Ugarte Vergara | inmobiliaria y constructora Ossa 1400 SpA | Paralización de faenas en Obra Ossa 1400 PE N°37/2016.- Tema:Se revisa geometría de cierro P:E: Nº37/2016 (16.02.2016) hacia calle Dr. Pedro Calvo Barros, lo que había generado la paralización de faenas mediante oficio Ord. Nº328 IN (07.12.2017), la cual se levanta con esta fecha, ya que la inmobiliaria se compromete a restituir el cierro de acuerdo al plano de fusión predial. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jose Rodrigo Andreucci Aguilera | Rodrigo Andreucci | ||||
| Gestor de intereses | Rafael Aramburu | rafael Aramburu | ||||
| 2018-01-25 10:30:00 | MU186AW0402543 | Gestor de intereses | Administrador Segpres | Isidoro Gil | Los vecinos de Ñuñoa arriba individualizados, solicitamos audiencia con el Señor Alcalde Sarhi para que se nos explique de primera fuente porque el DOM Ñuñoa autorizó el permiso de Edificación 891/2017 ubicado Pasaje Graciela con Clorinda Wilshaw , siendo que la autoridad técnica Seremi Vivienda indica en su Ordinario 5371 que el proyecto en cuestión presenta irregularidades y NO se ajusta a derecho. Los requirentes no se presentaron a la audiencia. Encomendación de audiencia de fecha 17.01.2018, para el 22.01.2018 a las 10:00 hrs. Reagendada para esta fecha a las 10:30 hrs. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Elizabeth Middleton | Elizabeth Middleton | ||||
| Gestor de intereses | Luis Fuentes | luis fuentes | ||||
| 2018-01-23 10:30:00 | MU186AW0404625 | Gestor de intereses | INGRID COURT VIVIANI | INVERSIONES Y DESARROLLO INDESAR LIMITADA | Referencia: Recepción Municipal Edificio General Artigas 3055, Ñuñoa. PE 423-2015. Expediente Solicitud RF 179-2017 Tema: Confirmación reemplazo de cubierta sintética del techo por paisajismo de 16 jardineras. Tema: Recepción Oficio P.E. Nº423/2015 por retraso de pasto sintético en cubierta. Se hace ingreso de 2 copias de 3 planos en donde se elimina el área de césped en la cubierta, en conformidad a lo acordado en reunión de lobby 17.10,2017 se emitirá Resolución que formaliza el cambio. |
Ver detalle |
| 2018-01-23 09:30:00 | MU186AW0403254 | Gestor de intereses | Matías Norero | MATIAS NORERO | Se requiere establecer criterios a considerar para la aprobación de solicitud de una subdivisión con obs. Expediente 710/2017. Siendo las 09:50 hrs., los solicitantes no se presentan a la audiencia. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | ALEJANDRA APABLAZA SEPULVEDA | ALEJANDRA APABLAZA | ||||
| Gestor de intereses | Juan Domínguez | JUAN PABLO DOMINGUEZ | ||||
| 2018-01-18 09:30:00 | MU186AW0403000 | Gestor de intereses | Barbara Chavez | BARBARA CHAVEZ CARRASCO | Expediente de proyecto obra en Pucara 5116, constructora Santolaya. Solicita, en representación de los vecinos adyacentes a la construcción, documentando su representación, que se nos informe del estado de permiso. Análisis de legalidad a los procesos y actos administrativos. Este proceso es necasario para transparentar la postura del municipio y el DOM como representante de la institucionalidad de Chile en actividades comerciales/industriales que han sido cuestionadas en sus procesos legales por el sistema judicial actual. Posterior a esta reunión de análisis de status, recibiendo formalemnte el estado de situación por parte de los vecinos al proyecto, lo que correspondrá es analizar la idoneidad técnica del proyecto arquitectónico y de ingeniería de acuerdo a lo que indica el PRC y la Ley de vivienda y construcción. Tema: Consulta por el Permiso de Edificación Nº350/2017(29.01.18) y el Anteproyecto Nº65/2016 (18.08.16). Requiere copia de los expedientes para su revisión debido a la desconfianza que tiene respecto a las aprobaciones emitidas por la DOM. Se le informa que la copia de documentación tiene un costo asociado a la Ordenanza Local Nº26 sobre derechos municipales, |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jaime Rojas | Jaime Rojas | ||||
| 2018-01-09 11:00:00 | MU186AW0401497 | Gestor de intereses | Claudio Loyola | Claudio Andrés Loyola Castro | Manifestar al señor Sub Director de Obras Municipales situación generada producto del retraso en las decisiones de la dirección de obras de la municipalidad respecto de recepción final de Edificio Viena, ubicado en la comuna de Ñuñoa. Tema: Retraso en la recepción del Permiso de Edificación del Edificio Viena, PE Nº469/2015. Diego de Almagro/La Giralda. Se explica de los ingresos de solicitud de modificación de proyecto Exp. Nº617/2016 de fecha 05.10.2016, que fue retirado y el Exp. 677/2017 de fecha 24.11.2017, que finalmente aprobó la modificación de proyecto Nº349/2017 de fecha 29.12.2017, con la que se tramitará la recepción definitiva del edificio. Se informa que para el proceso de venta, debe estar aprobada la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. |
Ver detalle |