Vladimir Fica Toledo - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 10:00:00 | MU131AW0958314 | Gestor de intereses | Alfredo Etcheberry | Constructora Manque ltda | Modificación de Contrato Construcción Paseo Costanera Sur Laguna Señoraza, comuna de Laja. Asisten: Alcalde y Equipo Técnico Depto. de Obras (Director de Obras, Sr. Claudio Araneda P.- Profesional de Obras, Sr. Michael Inostroza y Representante Empresa Manque el Sr. Alfredo Etcheverry). Acuerdos: 1.- Reunión solicitada por Constructora Manque Ltda. representada por Don Alfredo Etcheverry R. para saber en qué posición se encuentra el Municipio de Laja frente al Proyecto Construcción Paseo Costanera Sur, Laguna Señoraza. 2.-Cuál es la posición de la Municipalidad respecto a los acuerdos tomados antes de la paralización de la obra? 3.-Cuál es la posición del Municipio a los estados de pagos solicitados¡ Respuestas: R1.-Este proyecto a la fecha aún se encuentra con una orden de no innovar de parte del Tribunal. R2.-Antes de la orden de no innovar por parte del Tribunal, el Municipio solicitó a la empresa una reunión con el equipo técnico de la empresa, ingresar el Proyecto de pavimentación para su actualización al SERVIU, cave destacar que a la fecha de la licitación el Proyecto de pavimentación se encontraba vencido ya que este había sido aprobado el año 2013, por lo tanto, se le solicita a la empresa obtener la aprobación del SERVIU, lo cual generó modificaciones al proyecto de pavimentación. |
Ver detalle |
| 2021-02-11 09:00:00 | MU131AW0913532 | Gestor de intereses | OMAR CUEVAS ZUÑIGA | Servicios y Constructora Quality City Limitada | Las materias abordar en la reunión, es presentar nuestra intención y diseño de un proyecto habitacional para la comunidad, en especifico para el Comité Habitacional Villa Aurora de Laja, con el cual estamos trabajando desde principios del año 2020. Como Entidad Patrocinante tenemos la capacidad profesional para aportar en el desarrollo social del sector vulnerable de la comuna. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Denis Huaquil | Servicios y Constructora Quality City Limitada | ||||
| Gestor de intereses | Ricardo Andres Pino Maass | Servicios y Constructora Quality City Limitada. | ||||
| Gestor de intereses | Tomas Orlando Benavides Barra | Servicios y Constructora Quality City Limitada. | ||||
| Gestor de intereses | Antonio Sebastian Cuevas Araneda | Servicios y Constructora Quality City Limitada. | ||||
| 2020-11-02 16:00:00 | MU131AW0876209 | Gestor de intereses | Italo César Bunster Vásquez | Ítalo César Bunster Vásquez | De acuerdo a Oficio N°388, de fecha 05.05.2020, de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Laja, cuya Materia es "Respuesta a solicitud de autorización de extracción de áridos del proyecto "Extracción y Procesamiento de Áridos Cantera el Porvenir Comuna de Laja", se informó que de acuerdo "a lo establecido en la Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de fecha 21 de abril del 2016, se establece en el Articulo N® 9. El Municipio podrá pedir una Solicitud de Pertinencia emanada por el Servicio de Evaluación Ambiental, para que no existan dudas si un proyecto requiere de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. Con respecto a lo anterior, se procedió a ingresar el Proyecto Extracción y Procesamiento de Áridos Cantera el Porvenir Comuna de Laja a una Consulta de Pertinencia Ambiental en el SEA de la Región del Biobío. Con fecha 04.09.2020, el SEA de la Región del Biobío emite Resolución Exenta N°202008101114 de la Consulta de Pertinencia del Proyecto "Extracción y Procesamiento de Áridos Cantera el Porvenir Comuna de Laja" y resuelve que "no reúne las características indicadas en el literal i.5.1 del Reglamento del SEIA, por lo que, no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución, en consideración a los antecedentes aportados por el Proponente y lo expuesto en el Considerando N° 6 de la presente Resolución. Por lo anterior, se solicita reunión presencial (en lo posible para el día viernes 02.10.2020) con Alcalde, Departamento Medio Ambiente y Dirección de Obras de la Municipalidad de Laja, con el objetivo de coordinar la puesta en marcha del proyecto y atender las observaciones de operación, sobre todo el transito de camiones por la Ruta Q-34. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Eduardo León | |||||
| 2020-08-20 09:00:00 | MU131AW0859477 | Lobbista | Rodolfo Celsi | Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada | Presentacion y ofrecimiento de productos de índole Preventivo y de Sanitizacion para ser utilizados en aras de evitar contagios sobre todo de Covid 19. Como prevención solicitamos esta reunión en forma virtual | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ignacio Fuentes | Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada | ||||
| 2020-06-16 10:00:00 | MU131AW0840970 | Gestor de intereses | Felipe Poblete | Felipe Poblete Ormeño | Somos una empresa chilena que desarrolla propuestas educativas e innovación pedagógica de alta calidad. Hemos desarrollado sobre 100 productos en estos 14 años e implementado proyectos varios en Ministerios de Educación, Municipalidades y Colegios. En el contexto, hemos adaptado tres soluciones nuevas que pueden ser de gran ayuda para su comunidad educativa, las cuales están orientadas al apoyar el aprendizaje en casa sin necesidad de internet o dispositivos, a preparar el retorno a clases efectivo y a desarrollar competencias digitales para docentes. Rogamos concedernos una reunión remota en un día y horario más conveniente para usted. Muchas gracias. |
Ver detalle |
| 2020-06-10 16:00:00 | MU131AW0840998 | Gestor de intereses | Milton Neira | MILTON ANTONIO NEIRA MENDEZ | ME ENCUENTRO EN CALIDAD DE CONTRATISTA, EJECUTANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAJA, EN SECTOR VILLA LAJA, DESDE QUE SE INICIO LA OBRA A LA FECHA, DEBO DECIR, QUE NO POSEO CONTACTO ALGUNO DE MANERA PERSONAL CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, YA QUE HAN EXISTIDO DISCREPANCIAS CON EL SEÑOR INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA, LO CUAL HA LLEVADO A QUE NO EXISTA COMUNICACIÓN CONMIGO DIRECTAMENTE, TANTO COMO DEL ITO, COMO ASÌ MISMO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, ELLOS PREFIEREN CANALIZAR TODA DUDA, CONSULTA O MODIFICACIÓN DE LA OBRA CON CUALQUIER OTRA PERSONA, MENOS CONMIGO, LLEGANDO AL EXTREMO DE TRATAR TEMAS MONETARIOS (ESTADO DE PAGO) CON LA PERSONA QUE TENGO COMO RESIDENTE DE OBRA, A QUIEN OBVIAMENTE, SOLO LE COMPETE LA PARTE DE SUPERVISIÒN DE CONSTRUCCIÓN, QUIERO DECIR CON ESTO, QUE YO NO TENGO LA MAS MÍNIMA POSIBILIDAD DE PODER INTERVENIR EN ACLARAR O RECHAZAR CUALQUIER SITUACIÓN QUE OCURRA CON LA OBRA, PUESTO QUE NO EXISTE COMUNICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO, ELLOS NO TIENEN TIEMPO, NI TAMPOCO DESEAN COMUNICARSE CONMIGO. EN SU OPORTUNIDAD Y A RAÍZ DE TODO ESTO, SE LE SOLICITO AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR CAMBIO DE INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA, EL CUAL RESPONDIÓ TAJANTE MENTE QUE NO EXISTÍA NI LA MAS MÍNIMA POSIBILIDAD, SITUACIÓN QUE SOLO ME HA ACARREADO MAS PROBLEMAS, TODA VEZ QUE, SI ANTES EL SEÑOR INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA SE DEMORABA UNA SEMANA EN CHEQUEAR ALGO O DAR ALGÚN VISTO BUENO, EL DÍA DE HOY, LO HACE EN EL DOBLE O TRIPLE DE TIEMPO. PERO LO MAS PREOCUPANTE ES QUE SI ELLOS NO DESEAN COMUNICARSE CONMIGO, COMO RESPONDO YO EL DÍA DE MAÑANA FRENTE A CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA OCURRIR CON LA OBRA? YA QUE SI BIEN YO FIGURO COMO CONTRATISTA, PERO AÚN ASÍ NO TENGO INFORMACIÓN DE PRIMERA FUENTE, SINO QUE SIEMPRE ES A TRAVÉS DE UN TERCERO. A RAÍZ DE TODO LO EXPUESTO ES QUE VENGO EN SOLICITAR AUDIENCIA CON SU PERSONA, A OBJETO DE QUE USTED, PUEDA DAR UNA SOLUCIÓN A MI PROBLEMÁTICA. DESDE YA MUCHAS GRACIAS. | Ver detalle |
| 2020-06-02 18:00:00 | MU131AW0839727 | Gestor de intereses | Alfredo Etcheberry | Constructora Manque Ltda. | Estado actual de proyecto paseo peatonal laguna Señoraza | Ver detalle |
| 2020-03-10 09:30:00 | MU131AW0808698 | Gestor de intereses | ADIEL QUIÑELEN VALDEBENITO | IGLESIA DESDE LAS ESCRITURAS | REVISAR TEMA TERRENOS VILLA LAJA | Ver detalle |
| 2020-02-06 15:30:00 | MU131AW0804214 | Gestor de intereses | Raúl San Martín | Engie Energía Chile | Operación de la Central Hidroeléctrica Laja en el contexto de sequía. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | CLAUDIO AVANDO VALENZUELA | Engie Energía Chile | ||||
| 2020-01-15 16:30:00 | MU131AW0795889 | Gestor de intereses | MARIA JOSE SAEZ HENRIQUEZ | MARIA JOSE SAEZ HENRIQUEZ | REVISIÓN PROYECTO PARQUE LAJA | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | HORACIO ALEJANDRO PEREZ VIVERO | |||||
| 2020-01-06 10:00:00 | MU131AW0743190 | Gestor de intereses | Antonio Poblete | INGENIERÍA DE PROCESOS | Exponer el Sistema de Gestión INTEGRALGEST que conlleva varios módulos en relación a la, mejora de procesos municipales, su orientación obedece a: • Disminuir los Costos Municipales • Ofrecer Mayor Satisfacción de los Usuarios Demandantes de la Municipalidad • Permitir una Mejor Gestión de los Recursos • Aumentar la Eficiencia de los funcionarios • Potenciar la Imagen del Municipio en relación a los Servicios Entregados • Establecer una Comunicación Constante con la Comunidad. • Entregar una Herramienta de Gestión para Toma de Decisiones |
Ver detalle |
| 2019-10-24 09:30:00 | MU131AW0757856 | Gestor de intereses | DANIEL ACAZ HENRIQUEZ JARA | INMOBILIARIA H Y C | Solución Problema escritura Diuquin. | Ver detalle |
| 2019-03-11 16:30:00 | MU131AW0619513 | Gestor de intereses | gladys flor lara espinoza | sbs tecnologias educativas | presentación de productos para la educación hadware y software | Ver detalle |
| 2019-03-07 15:00:00 | MU131AW0617100 | Gestor de intereses | Oscar Olate | INSTITUTO DE SEGURIDAD DE TRABAJO - IST | PRESENTACIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS DE MUTUALIADAD, PARA CAMBIO DE LA MUNICIPALIDAD A NUESTRA MUTUAL IST (INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO). ESTA PRESENTACIÓN AL REALIZA AL GERENTE ZONAL SUR DE IST | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Alejandra Ramírez | Alejandra Ramírez | ||||
| 2019-03-05 09:00:00 | MU131AW0617106 | Gestor de intereses | Patricio Figueroa | Sociedad de servicios de seguridad Villablanca Ltda | Solicita reunión de aclaración de puntos del servicio externo de guardias de seguridad. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Omar Gutierrez | |||||
| 2019-01-11 15:30:00 | MU131AW0595753 | Gestor de intereses | Miguel Luis Valenzuela Rivera | MIGUEL VALENZUELA RIVERA | PRESENTAR REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARQUE CAPPONI. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Marcelo Cárdenas Aedo | MARCELO ENRIQUE CÁRDENAS AEDO | ||||
| Gestor de intereses | Héctor Cisternas Berton | HECTOR CISTERNA BERTON | ||||
| Gestor de intereses | CRISTIAN SAN MARTIN ACUÑA | CONSTRUCTORA EL MANZANO Y ASOCIADOS LTDA | ||||
| Gestor de intereses | JUAN LOPEZ RUBKE | JUAN LOPEZ RUBKE | ||||
| 2019-01-07 16:00:00 | MU131AW0591982 | Gestor de intereses | EDGARDO GONZÁLEZ HERRERA | EDGARDO GONZÁLEZ HERRERA | FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE PARQUÍMETROS EN LA COMUNA DE LAJA. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | VICENTE MENDOZA GONZÁLEZ | VICENTE MENDOZA GONZÁLEZ | ||||
| 2018-09-10 09:00:00 | MU131AW0522544 | Gestor de intereses | Constanza Arriagada Poblete | Hola Mimo | Presentación de la herramienta didáctica Hola Mimo y propuesta de jornada de exploración tecnológica para párvulos. Hola Mimo, robot educativo que enseña programación a niños y niñas desde los 4 años, es una herramienta didáctica creada para integrar tecnología dentro del curriculum educativo sin descuidar los objetivos de aprendizaje del MINEDUC. Entregamos experiencias de aprendizaje significativas para que niños y niñas en edad pre-escolar fomenten habilidades como el pensamiento computacional, la resolución de problemas y el trabajo en equipo mientras se divierten moviendo a Mimo el robot por distintos escenarios. |
Ver detalle |
| 2018-08-13 11:00:00 | MU131AW0515200 | Gestor de intereses | Fabian Andres Quintana Zuñiga | Constructora CRYS Limitada | Termino de Obra Población Rio Polcura y Nivequeten | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Claudio Rodrigo Quintana Zuñiga | |||||
| 2018-08-13 10:00:00 | MU131AW0512908 | Gestor de intereses | FELIPE ESTEBAN JORQUERA LARA | FELIPE ESTEBAN JORQUERA LARA | La obra villa las estrellas 115 viviendas tiene un avance de un 92% por lo que es necesario abordar temas de deslindes con vecinos existentes, áreas verdes municipales, arborizacion y recepción Municipal. | Ver detalle |
| 2018-08-10 10:00:00 | MU131AW0513535 | Gestor de intereses | Carlos Soto | Makal Solar SPA | Proyectos Serviu postulaciones a instalaciones fotovoltaicas. Funcionamiento y charlas técnica. Ejecución de trabajos por medio de su entidad patrocinante municipal. Entrega accesoria técnica e ingeneria, en proyectos futuros de paneles fotovoltaicos. |
Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Antonio Oñate Oñate | |||||
| 2018-08-02 10:00:00 | MU131AW0505764 | Gestor de intereses | MARIA ANGELICA SEPULVEDA VELOSO | MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC | POR MEDIO DE LA REUNION QUEREMOS COMO MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC DAR A CONOCER NUESTRA EMPESA A MUNICIPALIDAD DE LAJA CON EL FIN DE PODER LLEGAR A UNA NEGOCIACION QUE NOS PERMITA PODER ADHERIRLA CON NOSOTROS. | Ver detalle |
| 2018-07-17 10:00:00 | MU131AW0494926 | Lobbista | LUIS HUMBERTO VEGA TAPIA | Juegos Electrónicos Herminio Antonio Valdés Sepúlveda | Excesivo atraso y dilación en el otorgamiento de patentes comprometidas, por su gestión, no otorgándose una respuesta clara al respecto. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | HERMINIO ANTONIO VALDES SEPULVEDA | Juegos Electrónicos Herminio Antonio Valdés Sepúlveda | ||||
| Gestor de intereses | Katherine Noemí Valenzuela Vidal | Juegos Electrónicos Herminio Antonio Valdés Sepúlveda E.I.R.L. | ||||
| 2018-06-19 12:00:00 | MU131AW0477959 | Gestor de intereses | Carla Alarcón | carla alarcon | Presentar emprendimiento Streetfit, un parque deportivo urbano integral, que incluye deporte efectivo para toda la comunidad, niños, jovenes, adultos y tercera edad. Es un parque completamente innovador y que cumple con todas las normas chilenas, | Ver detalle |
| 2018-06-19 10:30:00 | MU131AW0483319 | Lobbista | CESAR RICARDO TORRES CONTRERAS | ESCUELA ALFA Y OMEGA EIE | UNIFICAR CRITERIOS SOBRE REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA ALFA Y OMEGA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL | Ver detalle |
| 2018-06-11 15:30:00 | MU131AW0469773 | Gestor de intereses | Carlos Aedo | Carlos Aedo Aravena | Solicitud de reunión , para presentar oferta de servicios Mutualidad- Instituto de Seguridad del Trabajo | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Oscar Olate | |||||
| Sujeto Pasivo | Arlette Alvarado | |||||
| 2018-05-25 10:30:00 | MU131AW0467818 | Gestor de intereses | Anita Muryel Gutierrez Yañez | OTEC Murillo y Partners Capacitación Ltda | Informar a la autoridad edilicia sobre la puesta en marcha de cursos de capacitación para la comunidad en el área educación, construcción y deportes, por parte de OTEC Murillo y Partners(Acreditada y Certificada) en la zona de Laja, con la finalidad de que tengan un efecto social en funcion de incentivar una mejora en el desarrollo personal/profesional y que se traduzca por ende en una mejor opción de empleo. Poder contar con la posibilidad de que tanto las alumnas resultantes de los cursos de educación, puedan efectuar su practica en establecimientos de la zona, por lo cual se ruega si lo estima procedente, pueda asistir el Jefe del DEM. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Juan Manuel Arce Bustos | OTEC Murillo y Partners Capacitación Ltda. | ||||
| 2018-05-17 16:00:00 | MU131AW0461113 | Lobbista | LUIS HUMBERTO VEGA TAPIA | Juegos Electrónicos herminio Antonio Valdés Sepúlevda E.I.R.L. | otorgamiento de patentes pendientes de dos locales comerciales | Ver detalle |
| Gestor de intereses | HERMINIO ANTONIO VALDES SEPULVEDA | Juegos Electrónicos Herminio Antonio Valdés Sepúlveda E.I.R.L. | ||||
| Gestor de intereses | Katherine Noemí Valenzuela Vidal | Juegos Electrónicos Herminio Valdés Sepúlveda E.I.R.L. | ||||
| 2018-05-08 13:00:00 | MU131AW0459939 | Gestor de intereses | Luis Pérez | Transelec S.A. | Presentación proyecto alimentación energía de emergencia a zona de Laja | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Carlos Alarcon Muñoz | Transelec S.A. | ||||
| 2018-05-02 16:00:00 | MU131AW0450727 | Gestor de intereses | Daniel Ricardo Donders Riveros | DANIEL DONDERS RIVEROS | SOLICITO AUDIENCIA EN REPRESENTACION DE UN GRUPO DE PEQUEÑOS CAPRICULTORES DE LA PROVINCIA DE BIOBIO; SABEMOS DE LA EXISTENCIA DE UNA QUESERA, DONADA POR EL GOBIERNO DE JAPON, EN EL SECTOR QUIEBRAFRENOS DE LA COMUNA DE LAJA, NUESTRA INTENCION ES ACCEDER A ESAS INSTACIONES CON EL FIN DE HACERLAS PRODUCIR QUESO DE CABRAS, DANDO TRABAJO A GENTE DE LA COMUNA. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | JUDITH ROVEDA BRAVO | JUDITH ROVEDA BRAVO | ||||
| Gestor de intereses | MICHAEL OBERG VICENT | MICHAEL OBERG VICENT | ||||
| 2018-03-29 09:00:00 | MU131AW0428849 | Gestor de intereses | Verónica Torres | FUNDACIÓN VIDA ESPERANZA | Presentación de Proyecto para la creación y funcionamiento del primer Hogar de Acogida para el Adulto Mayor, en las instalaciones del antiguo hospital de la comuna de Laja. Establecer acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas entre el municipio y la Fundación Vida Esperanza, la que cuenta con el apoyo de la Fundación Desafío Levantemos Chile. Estables lineamientos de trabajo y plazos de acuerdos de trabajo. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | CAROLINA DENISSE LAGOS CORVALAN | FUNDACIÓN VIDA ESPERANZA | ||||
| Gestor de intereses | Juan Antonio Rebolledo Campos | JUAN ANTONIO REBOLLEDO CAMPOS | ||||
| Gestor de intereses | MARIANELA DEL CARMEN ESCOBAR MELO | FUNDACIÓN VIDA ESPERANZA | ||||
| Gestor de intereses | Delia Ortiz | FUNDACIÓN VIDA ESPERANZA | ||||
| 2018-03-23 10:00:00 | MU131AW0423572 | Gestor de intereses | Maria Cristina Rivas Perez | JOSELYN BAUMANN ZAMORA | Análisis trabajo conjunto año 2017 y desafíos preventivos a desarrollar año 2018. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | LUIS MELLA CARTES | |||||
| Sujeto Pasivo | jOSELYN BAUMANN | |||||
| 2018-03-05 15:30:00 | MU131AW0421618 | Gestor de intereses | Felipe Ariel Mendoza Peña | Pacífico Cable SpA | Como empresa de telecomunicaciones con servicios de Internet, Televisión y Telefonía Fija, deseamos avanzar con una propuesta de colaboración en beneficio para la Municipalidad de Laja, sus públicos de interés y comunidad en general. Mundo Pacífico es una empresa con una fuerte responsabilidad social y en las comunas donde opera, otorga servicios exentos de pago, entre otros beneficios, a instituciones y actores relevantes que impulsen el desarrollo social de los habitantes de la zona. | Ver detalle |
| 2018-03-02 10:00:00 | MU131AW0417949 | Gestor de intereses | Marcelo Melo | Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles | Presentación Mesa Directiva Regional y temáticas de desarrollo regional | Ver detalle |
| 2018-03-02 10:00:00 | MU131AW0417950 | Gestor de intereses | Marcelo Melo | Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles | Presentación Mesa Directiva Regional y temáticas de desarrollo regional | Ver detalle |
| 2018-02-12 15:30:00 | MU131AW0413463 | Gestor de intereses | Felipe Ariel Mendoza Peña | Pacífico Cable SpA | Como empresa de telecomunicaciones con servicios de Internet, Televisión y Telefonía Fija, deseamos presentar una propuesta de colaboración en beneficio para la Municipalidad de Laja, sus públicos de interés y comunidad en general. Mundo Pacífico es una empresa con una fuerte responsabilidad social y en las comunas donde opera, otorga servicios exentos de pago, entre otros beneficios, a instituciones y actores relevantes que impulsen el desarrollo social de los habitantes de la zona. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jaime Weinborn | Pacífico Cable SpA | ||||
| 2018-01-26 12:00:00 | MU131AW0409801 | Gestor de intereses | Patricia Reyes Marchant | ISL Ingenierie | Les contacto por parte del grupo de expertos internacionales designados por el Banco Europeo de Inversiones para hacer la evaluación del impacte ambiental del rio Laja. Un problema de calidad del agua (eutrofización) apareció en el rio Laja después de la puesta en servicio de la central hidroeléctrica de Laja operada por ENGIE, y los expertos tienen la misión de identificar las causas del problema, sus consecuencias y de proponer medidas de recuperación. El grupo de expertos está compuesto de : Jeremy Savatier, Patricia Reyes-Marchant, y Tasneem Salem. Los objetivos de este encuentro son : - Informar las autoridades de la misión - Intercambiar con las autoridades sobre su conocimiento del problema (su origen, sus consecuencias ambientales y sociales) - Recopilar los datos de estudios existentes y evaluaciones ambientales existentes - Identificar las personas u organismos que pueden ayudar en el análisis del problema - Conocer la visión de las autoridades sobre la problemática y las medidas de recuperación |
Ver detalle |
| 2017-11-16 18:00:00 | MU131AW0384871 | Gestor de intereses | Luis Pérez | TRANSELEC S.A. | PRESENTACIÓN EMPRESA TRANSELEC | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ramon Vasquez | TRANSELEC S.A | ||||
| 2017-11-13 17:30:00 | MU131AW0383039 | Gestor de intereses | Tito Oliveira Dos Santos | TITO OLIVEIRA | DAR A CONOCER PROYECTO PARQUE EOLICO EL MAITEN. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | JUAN CARLOS GATICA | JUAN CARLOS GATICA | ||||
| 2017-10-12 10:00:00 | MU131AW0359485 | Gestor de intereses | Matías Bernales | Engie Energía Chile | Avances operación Central Laja. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Raúl San Martín | Engie Energía Chile | ||||
| 2017-08-23 10:00:00 | MU131AW0341279 | Gestor de intereses | JORGE FUENTEALBA DIAZ | Banco Estado | Reunión protocolar temas relacionados Convenio Municipalidad de Laja y Banco Estado | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Miguel Angel Roa Araneda | |||||
| Sujeto Pasivo | Santiago Alfredo Poblete Herrera | |||||
| Sujeto Pasivo | Fernando Antonio Arzola Burgos | |||||
| 2017-08-03 03:00:00 | MU131AW0330631 | Gestor de intereses | EDUARDO AGUIRRE GONZALEZ | Universidad Bolivariana sede Los Ángeles | Presentación Director de Universidad Bolivariana e Instituto Profesional Valle Central sede Los Ángeles. Evaluar la posibilidad de establecimiento de convenio de cooperación mutua entre el municipio y sus distintos departamentos, y nuestras dos instituciones de educación superior. |
Ver detalle |
| 2017-08-01 16:00:00 | MU131AW0331241 | Gestor de intereses | Claudia Barrientos | Claudia Barrientos | Presentación de propuesta de proyecto Eólico. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Nicolas Boehmwald | Nicolas Boehmwald | ||||