Audiencias - Año 2022 - Eliana Muñoz

En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha Identificador Asistentes Representados Materia Detalle
2022-12-29 11:00:00 AM013AW1249915 Gestor de intereses Rafael Mery Pinto BESALCO OBRA: VENTISQUERO

FISCALIA: SOLICITAN QUE SE APRUEBE EL CONVENIO 12 (Y13 Y 14) PENDIENTE EN FISCALIA. SE ACLARA QUE SE DEVOLVIO OBSERVADO A DGOP.
Ver detalle
Gestor de intereses Guillermo García Cano BESALCO
Gestor de intereses Nicolás Díaz Martinez BESALCO
2022-12-28 11:30:00 AM001AW1215589 Gestor de intereses victor hugo miranda bobadilla miranda abogados SpA Pagos no realizados al Sr. Liquidador Titular Tomás Andrews Hamilton, en autos sobre liquidación forzosa de la empresa deudora, autos caratulados “TRANSPORTES SAN MIGUEL SpA con GODOY”, Rol C-725-2022, del 2 Juzgado de letras de Talca, en la cual MOP adeuda más de 6mil millones, y que los trabajadores esperan sus pagos, sin perjuicio de ello el mop de Talca ya acepto las carpetas y montos y están en su ministerio esperando la salida, esta solicitud la realizo en calidad de abogado de los trabajadores de la empresa liquidada, antes de tomar otro tipo de medidas. la fiscalía del mop favor leer el art. 140 de la ley 20720.

FISCALIA: SE ESPERAN 15 MINUTOS EN LA APLICACIÓN TEAMS Y LOS SOLICITANTES NO LLEGAN.
Ver detalle
2022-12-16 10:30:00 AM001AW1235390 Gestor de intereses Claudio Ahumada Diaz maribel de las mercedes bustamante moscoso Decreto Expropiatorio Nº998 de 31 de agosto de 2018, del MOP. Errores en la persona expropiada y en el Rol de Avalúo Fiscal.
Expropiación sin cumplir requisitos constitucionales ni legales.
No pago de indemnización por expropiación en más de 4 años, no pago de reajustes e intereses desde la fecha de la expropiación hasta el pago efectivo.
Ocupación forzada del Lote expropiado con fuerza pública sin pago previo de la indemnización por expropiación.

FISCALIA MOP: SE RECIBE A LA SRA, BUSTAMANTE Y A SU ABOGADO QUIENES EXPONEN QUE QUIEREN QUE EL MINISTERIO LE ENTREGUE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE. SE LE EXPLICA QUE LOS RECURSOS FUERON CONSIGNADOS Y QUE DEBE RECURRIR A LOS TRIBUNALES.
Ver detalle
Gestor de intereses Maribel Bustamante maribel de las mercedes bustamante moscoso
2022-12-14 11:30:00 AM013AW1235229 Gestor de intereses Eduardo Pizarro Constructora Internacional S.A. Falta de tramitación a reclamo por ejecución de mayores obras a las contratadas y su pago administrativo, que inciden en la obra "Habilitación Circunvalación Sur Talca" resolución DRVR VII N° 101 del 27/12/2011.
FISCALIA: SE ESCUCHAN PLANTEAMIENTOS. ASISTE CRISTINA MANTEROLA.
Ver detalle
Gestor de intereses Juan Espina Constructora Internacional S.A.
2022-12-02 12:30:00 AM001AW1238761 Gestor de intereses Gloria Quinteros gloria quinteros carreño Requiero nuevamente audiencia con subsecretario de forma urgente, puesto que a la fecha, No he recibido respuesta concreta de lo solicitado por el, en reunión que sostuvimos de forma presencial el dia 25 de octubre de 2022., pasando casi un mes sin respuesta.
En dicha reunión, el subsecretario solicitó a la señora Ximena Perez (dirección de contabilidad y finanzas) y la señora Eliana Muñoz (fiscalía nacional), entregar una respuesta de los dineros disponibles de la empresa deudora ARAUCO S.A, puesto que sus contratos ya habían concluido con MOP, debido al estado de insolvencia de ARAUCO, para posteriormente proceder a la retención de dineros y cumplir con lo ordenado en Juzgado de Cobranza Laboral, en las 3 causas Judiciales que represento.; además de informar al tribunal que se procedería a dar cumplimiento.

FISCALIA: SE ESCUCHA LOS PLANTEAMIENTOS Y SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN.
Ver detalle
2022-12-01 10:30:00 AM013AW1225288 Gestor de intereses Matías Daneri COPCISA AGENCIA EN CHILE S.A "Tema: Liquidación del contrato CO-PLA-02.2 Construcción Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara (Ex La Aguada), Etapa 2.2, tramos Carmen Pacífico, Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y obras Complementarias Etapa 1, Comunas de San Joaquín y San Miguel, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, SAFI 275.100"

FISCALIA: ASISTE PATRICIO BRAVO. SE ESCUCHAN PLANTEAMIENTOS.
Ver detalle
2022-11-30 15:00:00 AM013AW1226880 Gestor de intereses Rafael Mery Pinto BESALCO Tema: ANCOA

FISCALÍA: LOS SOLICITANTES PROPONEN UN ARREGLO A UN JUICIO EJECUTIVO PENDIENTE. SE SEÑALA QUE LA REPRESENTAIÓN JUDICIAL ES DEL CDE, SIN PERJUICIO DE SEÑALAR QUE SE ANALIZARÁ CON EL MISMO CDE. ASISTE CRISTINA MANTEROLA.
Ver detalle
Gestor de intereses Guillermo García Cano BESALCO
2022-11-24 10:30:00 AM001AW1216186 Gestor de intereses Luz Olivares Luz Olivares Puente Estimado Don Juan García,
Ministro de Obras Públicas,
De mi consideración;
En mi calidad de funcionaria pública a contrata del departamento de Contabilidad desde hace más de 6 años en la Dirección de Contabilidad y Finanzas quisiera denunciar las irregularidades e ilegalidades en contra de mi persona que están sucediendo en mi institución en la cual me encuentro ejerciendo mis labores, que a continuación expongo :
Los hechos que me han sucedido este y este último año, es decir desde noviembre del 2020 a hasta la fecha, he estado sufriendo hostigamiento de parte de mi jefatura Silvia Ramírez Soto y Claudia Romero , de profesión Psicóloga, Jefa del Departamento de Administración de personas, que hoy es Directora (S) de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, ésta última se encuentra a contratada bajo el Gobierno de Sebastián Piñera.
Ante lo señalado es que solicito su intervención ya que mi salud mental y emocional se ha visto deteriorada dado a que no se han tomado las medidas correspondientes y me siguen perjudicando profesionalmente. Asimismo, negándome la posibilidad de crecimiento profesional y ante la denuncia hacia mi jefatura sólo me he visto siendo perjudicada en mi carrera funcionaria siendo que soy titulada de Ingeniería Financiera hace más de 5 años y además soy titulada como Técnico en Gestión de Servicios Financieros hace más de 9 años.
Finalmente, quisiera destacar que me gusta trabajar en el Ministerio de Obras Públicas teniendo vocación de servicio y tal como se lo comenté a la Sra. Marta Molina, Jefa de Gabinete Ministerio OO.PP, nunca me había sentido tan cómoda y realizada profesionalmente como cuando me encontraba realizando mis funciones en la Unidad de Contratos dado a que estaba en constante aprendizaje de conocimiento nuevos tanto contables, financiero, jurídico (que esto se compatibiliza con mis 3 años estudiados de Derecho), y de contratos de Obra y de Asesoría y Consultoría esto último eran materias completamente desconocida para mi y fue todo un mundo nuevo aprender y ser un aporte para el Ministerio dando buenas y eficientes respuestas a los Servicios que enviaban sus requerimientos. Es una lástima que me cuarten de mis capacidades, en vez de explotarlas para poder ser un mayor aporte tanto a nivel ministerial, como país y poder contribuir con el actual Gobierno de nuestro Presidente de la República Gabriel Boric Font.
Sin otro particular,
Se despide atentamente a Ud.,

Luz Olivares Puente
Funcionaria Pública
Ministerio de Obras Pública.

FISCALIA: SE ESCUCHAN LOS PLANTEAMIENTOS DE LA FUNCIONARIA. SE LE EXPLICA LOS ASPECTOS DE LA SUSTANCIÓN DEL SUMARIO AFINADO.
Ver detalle
Gestor de intereses Alicia Puente Bustamante Alicia Puente Bustamante
2022-11-24 10:30:00 AM001AW1216186 Gestor de intereses Luz Olivares Luz Olivares Puente Estimado Don Juan García,
Ministro de Obras Públicas,
De mi consideración;
En mi calidad de funcionaria pública a contrata del departamento de Contabilidad desde hace más de 6 años en la Dirección de Contabilidad y Finanzas quisiera denunciar las irregularidades e ilegalidades en contra de mi persona que están sucediendo en mi institución en la cual me encuentro ejerciendo mis labores, que a continuación expongo :
Los hechos que me han sucedido este y este último año, es decir desde noviembre del 2020 a hasta la fecha, he estado sufriendo hostigamiento de parte de mi jefatura Silvia Ramírez Soto y Claudia Romero , de profesión Psicóloga, Jefa del Departamento de Administración de personas, que hoy es Directora (S) de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, ésta última se encuentra a contratada bajo el Gobierno de Sebastián Piñera.
Ante lo señalado es que solicito su intervención ya que mi salud mental y emocional se ha visto deteriorada dado a que no se han tomado las medidas correspondientes y me siguen perjudicando profesionalmente. Asimismo, negándome la posibilidad de crecimiento profesional y ante la denuncia hacia mi jefatura sólo me he visto siendo perjudicada en mi carrera funcionaria siendo que soy titulada de Ingeniería Financiera hace más de 5 años y además soy titulada como Técnico en Gestión de Servicios Financieros hace más de 9 años.
Finalmente, quisiera destacar que me gusta trabajar en el Ministerio de Obras Públicas teniendo vocación de servicio y tal como se lo comenté a la Sra. Marta Molina, Jefa de Gabinete Ministerio OO.PP, nunca me había sentido tan cómoda y realizada profesionalmente como cuando me encontraba realizando mis funciones en la Unidad de Contratos dado a que estaba en constante aprendizaje de conocimiento nuevos tanto contables, financiero, jurídico (que esto se compatibiliza con mis 3 años estudiados de Derecho), y de contratos de Obra y de Asesoría y Consultoría esto último eran materias completamente desconocida para mi y fue todo un mundo nuevo aprender y ser un aporte para el Ministerio dando buenas y eficientes respuestas a los Servicios que enviaban sus requerimientos. Es una lástima que me cuarten de mis capacidades, en vez de explotarlas para poder ser un mayor aporte tanto a nivel ministerial, como país y poder contribuir con el actual Gobierno de nuestro Presidente de la República Gabriel Boric Font.
Sin otro particular,
Se despide atentamente a Ud.,

Luz Olivares Puente
Funcionaria Pública
Ministerio de Obras Pública.

FISCALIA: SE ESCUCHAN LOS PLANTEAMIENTOS DE LA FUNCIONARIA. SE LE EXPLICA LOS ASPECTOS DE LA SUSTANCIÓN DEL SUMARIO AFINADO.
Ver detalle
Gestor de intereses Alicia Puente Bustamante Alicia Puente Bustamante
2022-11-11 10:00:00 AM013AW1213342 Gestor de intereses Pedro Mery Inversiones Agropecuarias Caleta Josefina SpA Estado de tramitación acto expropiatorio de lotes 1 y 2 del proyecto construcción senda de penetración Calafate Russfin, Region de Magallanes y la Antártica Chilena.
Se cancela a peticion del solicitante
Ver detalle
Gestor de intereses miodrag marinovic Inversiones Agropecuarias Caleta Josefina SpA
2022-11-04 10:30:00 AM013AW1215592 Gestor de intereses Manuel Valencia Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel Diversas materias vinculadas al contrato de concesión. Ver detalle
Gestor de intereses FRANCOIS LEMIERE Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel
Gestor de intereses Felipe Vicencio Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel
2022-10-27 10:30:00 AM013AW1209904 Gestor de intereses Cristóbal Wagener SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A. Solicitamos una reunión con la Sra. Eliana Muñoz para saber por el estado del recurso jerárquico que está en manos del Ministro de Obras Públicas para su resolución desde el 18 de agosto de 2021.

FISCALIA: SE ESCUCHA EL PLANTEAMIENTO DE LOS SOLICITANTES.
Ver detalle
Gestor de intereses Gabriela Valentina Villaseca Morales SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A.
2022-10-27 10:30:00 AM013AW1209905 Gestor de intereses Cristóbal Wagener SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A. Solicitamos una reunión con la Sra. Eliana Muñoz para saber por el estado del recurso jerárquico que está en manos del Ministro de Obras Públicas para su resolución desde el 18 de agosto de 2021.

FISCALIA: ESTA AUDIENCIA ESTÁ DUPLICADA. YA SE INFORMO LA ANTERIOR.
Ver detalle
Gestor de intereses Gabriela Valentina Villaseca Morales SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A.
2022-10-25 11:00:00 AM001AW1210587 Gestor de intereses Gloria Quinteros Abogada Gloria Quinteros Carreño Requiero audiencia con el ministro don Juan Garcia, puesto que MOP no ha cumplido orden de tribunal de Juzgado de Cobranza laboral y previsional de Santiago, en 2 causas soy abogada patrocinante de la parte ejecutante (varios trabajadores que están esperando poder obtener sus dineros de finiquitos, RIT : C-918-2022, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, caratulado ORTEGA/ARAUCO S.A./ RIT : C-5088-2021, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, caratulado DÍAZ/ARAUCO S.A.) MOP no ha cumplido con orden de retener dineros de empresa Arauco S.A, rut: 89918800-4- pudiendo hacerlo, puesto que existen retenciones, pólizas y garantías que ya han cobrado puesto que los contratos fueron terminados anticipadamente. MOP envía informe erróneo a Tribunal señalando que no existen fondos para proceder al embargo y a la medida precautoria de retención de dineros retenidos por cualquier concepto a Arauco S.A.
este hecho ya ha sido informado al área de contabilidad y al área de Fiscalía de MOP, no dando repuesta clara, y existiendo dilación en el cumplimiento de una sentencia firme y ejecutoriada. esta abogada ha intentado solución con el área de contabilidad y fiscalía, pero no se concreta la retención de dineros, siendo de urgencia que se cumpla con una orden de un tribunal de la república. al no dar cumplimiento se esta transgrediendo con los derechos de mis representados, que también representan un interés público.

Se reune con Subsecretario, DGOP, DCYF y Fiscalia
Ver detalle
2022-10-06 10:00:00 AM013AW1200219 Gestor de intereses andres emilio Marilao Tobar carlos lara solicitud de retirar del CDE la reclamación de supuestas deudas de empresa doña blanca con el mop, por contrato, conservacion perodica, sector desembocadura rio Lluta region de Arica y Parinacota año 2011, se solicita la asistencia de la señorita fiscal regional de Arica y Parinacota, El director Nacional de vialidad, la señora jefe del departamento de fiscalia Nacional y quien usted estime conveniente para escuchar nuestra solicitud. Ver detalle
Gestor de intereses Carlos Amador Lara ahumada carlos lara
2022-09-15 10:00:00 AM013AW1190248 Gestor de intereses Eduardo Lahsen Matus de la Parra Constructora HARR S.A. Situación de cierre de contrato "Mejoramiento Ruta 7, sector Puente General Manuel Feliú – Puente El Bonito, Tramo 2, DM 157.081,842 – DM 178.066,905, Provincia de Palena, Región de Los Lagos.”, asociado a recurso jerárquico en estudio en esa Fiscalía.

FISCALIA MOP: SE ESCUCHA EL PLANTEAMIENTO DE LA CONSTRUCTORA.
Ver detalle
Gestor de intereses Pablo Hadida Constructora HARR S.A.
2022-09-02 10:00:00 AM013AW1184129 Gestor de intereses Karina Díaz Besalco Construcciones S.A. Reglamento de Contratos e Instructivo de Contratistas de Obras Mayores.
S
Ver detalle
2022-08-10 10:00:00 AM013AW1167921 Gestor de intereses Mauricio Araya Choapa Ingenieros SpA Respuesta de DCyF sobre embargo recaído sobre RETENCIONES asociadas a CONTRATO denominado CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN, REGION DE VALPARAISO, ETAPA I, código N° 263.421


FISCALIA MOP: SE RECIBEN LAS DUDAS DE LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA
Ver detalle
Gestor de intereses Claudia Rojas Ibañez Choapa Ingenieros SpA
2022-07-22 10:00:00 AM013AW1165653 Gestor de intereses Sebastian Yanine Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. Conciliación presentada por MOP y Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel a la Comisión Arbitral en arbitraje N° 8 (caso Bodega Sur Poniente)
FISCALIA MOP: SE RECIBEN PLANTEAMIENTOS DE LOS ABOGADOS.
Ver detalle
Gestor de intereses Ignacio Cantillana SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.
2022-07-21 10:00:00 AM013AW1151811 Gestor de intereses Matías Daneri DRAGADOS S.A. tema: término anticipado de común acuerdo, contrato Puente Mariquina

FISCALIA MOP: SE ESCUCHA EL PLANTEAMIENTO DEL ABOGADO.
Ver detalle
Gestor de intereses Ramon Astor DRAGADOS S.A.
2022-07-21 10:00:00 AM013AW1194603 Gestor de intereses Matías Daneri DRAGADOS S.A. tema: Desistimiento contrato Puente Mariquina

FISCALIA: SE ESCUCHAN LOS PLANTEAMIENTOS.
Ver detalle
Gestor de intereses Ramon Astor DRAGADOS S.A.
2022-07-15 10:00:00 AM013AW1151775 Gestor de intereses Hernán Morales Fenix Ingenieria Ltda Se requiere que se implementen mejoras en la revisión de Estados de pagos, que salen observados después de mas de 60 días, solicitando documentación que se adjunta desde el inicio de la tramitación de los mismos, este atraso y falta de acuciosidad en la revisión, genera daños financieros y administrativos a nuestra empresa. Esta situación se ha hecho recurrente en el ultimo tiempo.

FISCALÍA: SE LE EXPLICA AL SOLICITANTE QUE UNA CESION YA FUE APROBADA Y QUE LA OTRA FALTAN ANTECEDENTES. SE LE EXPLICA EL PROCESO INTERNO.
Ver detalle
2022-07-11 12:30:00 AM013AW1148215 Gestor de intereses Claudio Navarrete Progreso Corredores de Seguros Ltda. Con Fecha 01/06/2022 se solicitó audiencia con la Sra. Fiscal (S) Sra. Mailen-Llifen Mahu, la que fue rechazada indicando lo siguiente: "Se rechaza la solicitud de audiencia, ya que el tema relacionado con las observaciones que las Fiscalías realizan a las Pólizas de Responsabilidad Civil, se encuentra pendiente de resolución por parte de la Fiscalía Nivel Central. "
El tema es que hasta ahora no hemos obtenido noticias respecto a esta resolución que indica el mensaje, en consecuencia, se requiere avanzar con la solución, exponiendo la posición de la compañía respecto a los requerimientos del MOP, solicitado en Oficio N°172 de fecha 17 Feb 2022 relativas a la póliza de Responsabilidad Civil N°1173280-1 emitida por la Compañía Renta Nacional . Agradeceremos atender la audiencia solicitada para avanzar en la solución de este requerimiento.
FISCALIA: ASISTE MAILEN MAHU
ASISTE A LA REUNIÓN PERSONAS QUE NO SE INDIVIDUALIZARON EN EL REQUERIMIENTO
ERNESTO GONZALEZ 5.222.761-5
MAURICIO YEVENES 11.946.939-2
JOSE MANUEL MADERO 15.097.776-2
Ver detalle
Gestor de intereses Javier Zúñiga Imaco Ltda.
Gestor de intereses Manuel Gamboa Ibacache Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
2022-07-06 09:30:00 AM013AW1147641 Gestor de intereses Juan Espina JUAN CARLOS ESPINA GUTIÉRREZ Embargo retenciones 16° Juzgado Civil de Santiago Rol C-2894-2021. Retardo en liquidación final y devolución boleta de garantías contrato CO-CSRC-01 REGADÍO CUNCUMÉN.
ASISTE: MAURICIO COLIGNON Y PAULINA MUÑOZ FROST
SE LE EXPLICA LA POSICIÓN MOP Y ACLARAN CONCEPTOS
Ver detalle
2022-06-23 09:30:00 AM013AW1145673 Gestor de intereses Mauricio Araya Choapa Ingenieros SpA Reunión relacionada con el CONTRATO CO-CSRC-01 CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN, REGION DE VALPARAISO, ETAPA I.
Contexto: La empresa Choapa Ingenieros SpA inició un juicio ejecutivo de cobranza en contra del CONSORCIO BROTEC - CIL por una deuda por más de 400 millones de pesos. Llegó la orden de embargo del tribunal a Fiscalía y necesitamos que se embarguen los dineros disponibles lo antes posible.

COMENTARIO MOP: Se escucha a los presentes. Me acompaña Paulina Muñoz y Mauricio Colignon
Ver detalle
Gestor de intereses Claudia Rojas Ibañez Choapa Ingenieros SpA
2022-06-17 09:30:00 AM013AW1145012 Gestor de intereses Daniel Bascou CONSTRUCTORA BSC LTDA. OBSERVACIONES REALIZADAS A PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASOCIADA AL CONTRATO CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021
Comentarios MOP: Se escucha a los asistentes, no asiste el abogado.
Ver detalle
Sujeto Pasivo Juan Bascou
2022-06-16 09:30:00 AM013AW1142995 Gestor de intereses Enrique Eduardo Rodríguez Donatti TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CAUSAL DE IMPAGO DE FACTURA CEDIDA A MI REPRESENTADA ACEPTADA IRREVOCABLEMENTE POR EL MINISTERIO Y VERIFICADA.
- Factura Electrónica N° 1370, emitida con fecha 29 de diciembre de 2021, por la sociedad INGENIERÍA CIVIL AYSEN SPA, RUT. 76.098.727-1, por la cantidad de $ 460.326.831.-ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA : CONTRATO VER-ZA-01
CONSTRUCCION VERTEDERO 2, ZANJON DE LA AGUADA, SAN JOAQUIN,
RM. CODIGO SAFI: 338.878. REFERENCIA UDP 2116

COMENTARIO MOP: Se escucha al presente.
Ver detalle
2022-05-31 15:30:00 AM001AW1098446 Gestor de intereses Ricardo Alid Ricardo Alid Aleuy En mi calidad de Liquidador Concursal de la Liquidación Empresa Const. Branex Ltda. RUT 76.105.997-1 Rol C-31367-2015 del 13° Juzgado Civil de Santiago, solicito una audiencia con el Señor Ministro a objeto exponerle documentadamente que el MOP se ha rehusado a pagar las acreencias laborales y previsionales de ex trabajadores de esta empresa, habiendo liquidado contratos y mantener aún en su poder fondos suficientes para hacerlo.
Comentario MOP: se escucha a los asistentes. Me acompaña Paulina Muñoz
Ver detalle
Sujeto Pasivo Eduardo Toro
2022-05-30 17:30:00 AM001AW1103417 Gestor de intereses Juan Valencia Juan Iván Valencia Campos Denuncias a cerca de irregularidades, que fueron denunciadas a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Basadas en auditorias internas. Los involucrados en dichas auditorias indicaban repetidamente, haber provocado perjuicios al Patrimonio Fiscal.
Un informe especial de la Contraloria Regional, solicitado por un abogado a cerca de la investigación por mi realizada.
Dicho informe consta de 71 páginas. Refuerza lo investigado, como fiscal instructor, incluyendo a la propia Contraloría al permitir licitaciones sin la existencia de los proyectos de Ingeniería, con el V°B° del Contralor Regional.
Se cancelaron obras no ejecutadas.
Todas las empresas que participaron en dichas licitaciones sabían que los proyectos de ingeniería no existían. En el replanteo de la empresa que se la adjudicaba, era el momento para recién hacer el proyecto, en las condiciones que planteaba la propia empresa y bajo sus condiciones todo bajo la atenta vigilancia de Mario Fernandez Rodríguez.
Al ministro Alberto Undurraga, también le entregué información a traves de su correo electrónico. Me lo agradeció.
Su jefa de gabinete Ivonne Barriga me recibió. No lo podía creer pero tampoco hizo nada. Mario Fernández, renunció y se fue del ministerio dejando una cola muy larga y bien trenzada en muchos años a través de todo el país.

El gestor de interés no se presentó a la audiencia solicitada, la Sra. Fiscal espero tiempo prudente para que se concretara la audiencia.
Ver detalle
2022-05-20 12:00:00 AM013AW1121306 Gestor de intereses Gonzalo Bustos Cámara Chilena de la Construcción Se solicita audiencia con la Fiscal MOP, a objeto de presentarle los resultados de un informe sobre alternativas para ajustar los precios de las ofertas realizadas por los adjudicatarios de obras públicas en razón del alza de los precios de los materiales y modificación del contrato de obra pública aumentando el precio del mismo bajo la causal de “empleo de materiales no considerados” regulada en el D.S. MOP Nº 75, de 2004.

COMENTARIO MOP: Se escucha a los presentes y se acuerda coordinar el trabajo con la DGOP. Me acompaña Cristina Manterola.
Ver detalle
Gestor de intereses Carlos Piaggio Cámara Chilena de la Construcción
Gestor de intereses JOSE MANUEL VALENCIA CERASA Cámara Chilena de la Construcción
Gestor de intereses carlos zepellin hermosilla Cámara Chilena de la Construcción
Gestor de intereses Alfredo Vial Cámara Chilena de la Construcción
Gestor de intereses Cristobal Paul Perez Cámara Chilena de la Construcción