Loreto Wahr - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 09:00:00 | AM005AW1361588 | Gestor de intereses | Victoria Gómez | Constructora Worner | A propósito de adjudicación de obra "Construcción Biblioteca Regional de La Araucanía" a Constructora Worner, se requiere reunión urgente en atención a resolución Nº4 /20223 de la Contraloría General de la República. Necesaria comunicación con la Directora para efectos de manifestar argumentos que desvirtúan lo señalado en la referida resolución y que comprometen el resultado de la obra en cuestión. | Ver detalle |
| 2023-07-17 11:00:00 | AM005AW1368176 | Gestor de intereses | Felipe Rodríguez | Constructora Salfa S.A. | Para tratar temas relacionado con dos contratos de obra pública cuya administración recae en la Dirección de Arquitectura, a saber: (i) Construcción Jardín Infantil con Salas de Cuna El Alto, Arica (Código BIP 40026641-0) y (ii) Reposición con Relocalización del Reten Alemania, Antofagasta (Codigo BIP 40018228-0 ). Se pretende tratar el estatus de las solicitudes de reajuste así como la revisión, aprobación y pago de obras adicionales en ambas obras. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo Merino | Constructora Salfa S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Juan Martinez | Constructora Salfa S.A. | ||||
| 2023-07-05 15:00:00 | AM005AW1354209 | Gestor de intereses | Luis Bravo Herreros | EMPRESA CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | Reprogramación de Etapas contrato Restauración Iglesia San Francisco de Barón, Valparaíso. | Ver detalle |
| 2023-07-05 12:00:00 | AM005AW1363271 | Gestor de intereses | Rodolfo Terrazas | Constructora De Vicente S.A. | Requerimos reunirnos con la autoridad debido al avance de diferentes iniciativas de proyectos en las cuales nuestra constructora ha formado parte del proceso. El objetivo de la reunión es saber la hoja de ruta de los proyectos y los elementos necesarios para su funcionamiento. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Emilio Salgado | Constructora de Vicente S.A. | ||||
| 2023-07-04 15:00:00 | AM005AW1355267 | Gestor de intereses | Ariel Levy Muñoz | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | TEMA: REAJUSTABILIDAD CONTRATOS COSAL CON MOP Y PALACIO PEREIRA | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ricardo Faúndez | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | ||||
| 2023-07-04 11:00:00 | AM005AW1352662 | Gestor de intereses | César Benítez | SACYR CHILE S.A. | Solicitamos reunión para tratar el siguiente tema: Proceso Recepción Definitiva Hospital Alto Hospicio | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ignacio Elias Lopez | SACYR CHILE S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Alfonso Izquierdo | SACYR CHILE S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Christian Fuentes | SACYR CHILE S.A. | ||||
| 2023-07-04 10:00:00 | AM005AW1352656 | Gestor de intereses | José Benavente | Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna | Postulación hogar de Ancianos El Buen Samaritan, en comuna de Puente Alto, codigo BIP 40018432-8, fecha de postulación 17 de febrero de 2020, RATE FI. El Proyecto sería prioridad por la gobernación si es presentada por la Dirección de Arquitectura del MOP. Existe compromiso de financiamiento por parte de la gobernación del 50% del valor, ojalá presencial para mostrar Proyecto de Arquitectura ya elaborado. |
Ver detalle |
| 2023-07-04 10:00:00 | AM005AW1352576 | Lobbista | Tatiana Viveros | Fundación Las Rposas de Ayuda Fraterna | Información General | Ver detalle |
| 2023-06-12 10:00:00 | AM005AW1343022 | Lobbista | Beatriz Buccicardi K. | Colegio de Arquitectos de Chile | Tema : Reconstrucción Concursos Públicos y Financiamientos de Colegios | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Manuel Agustín Infante Barros | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Fernández | |||||
| 2023-06-06 10:00:00 | AM005AW1345404 | Gestor de intereses | Mauricio Zúñiga | mauricio zuniga | Para los efectos de analizar la procedencia del reajuste DS MOP N°177, en razón de haber cumplido todos los requisitos para su aplicación, y habiéndose dictado la resolución de adjudicación en Diciembre de 2022 y que la demora hasta la toma de razón no fue responsabilidad nuestra. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Robert Worner Mujica | Constructora Worner SA | ||||
| 2023-05-30 09:30:00 | AM005AW1330834 | Gestor de intereses | FELIPE VICTORERO CASTAÑO | Centro UC de Innovación en madera | Revisión de convenio marco de colaboración entre MOP y CIM UC con nueva administración. Presentación del Centro para desarrollo de posibles de colaboración o actividades de transferencia. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisca Lorenzini | Centro UC de Innovación en madera | ||||
| Gestor de intereses | José Caamaño | Centro UC de innovación en madera | ||||
| 2023-05-26 11:00:00 | AM005AW1335323 | Lobbista | Raúl Muñoz | MAZO ARQUITECTOS LTDA | Situación consultoría diseño 1152-2-O118 RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA LONDRES 38 STGO, se solicita el término de consultoría. A la fecha, con permisos y autorizaciones otorgadas, no se entrega liquidación y término de contrato al consultor. Desde Regional no han sido específicos en indicar qué está pendiente, siendo infructuosa solicitud de audiencia con su director Regional, quien no aistió a audiencia solicitada AM005AW1316884 |
Ver detalle |
| Lobbista | Cristóbal Valenzuela | MAZO ARQUITECTOS LTDA | ||||
| 2023-05-26 11:00:00 | AM005AW1343369 | Lobbista | Raúl Muñoz | MAZO ARQUITECTOS LTDA | Reitera solicitud de audiencia para exponer a esta Dirección, situaciones reiteradas y arbitrarias de Agentes del Estado en la obstrucción de procesos relacionados a obra RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA LONDRES 38, que en nuestra calidad de consutores no permiten su cierre, nos afectan directamente ya que ha exedido tiempos de pagos y garantías. Este consultor ha dado respuestas a todos y cada uno de los requerimientos, algunos arbitrarios y con sólo ánimo funcionarista, que excede atrbuciones. Este consultor ha trabajado con el sólo fin de dar cumplimiento a obligaciones del ESTADO en materia de reparación a violaciones a DD.HH. , el que no puede recaer en un privado. Se pide audiencia para exponer situación , la que seguirá afectando al proceso en la eventual ejecución de obras, obligando a este consultor a desistir de patrocionio de permiso de edificación , o iniciar acciones legales necesarias para el término de consultoría y desvinculación del proyecto. |
Ver detalle |
| Lobbista | Cristóbal Valenzuela | MAZO ARQUITECTOS LTDA | ||||
| 2023-05-22 09:30:00 | AM005AW1334279 | Gestor de intereses | Nicol Nicol Fuentes | Sika | Apoyo gratuito en elaboración de especificación técnica de proyectos. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Daviz Vazquez | Sika | ||||
| 2023-05-18 09:30:00 | AM005AW1325081 | Gestor de intereses | María Barros | VerdeActivo | techos verdes en edificaciones del estado como estrategia de adaptación al cambio climático y al calor extremo ejecución de techos verdes en hospitales concesionados por el MOP ley de techos verdes |
Ver detalle |
| 2023-05-17 15:30:00 | AM005AW1334148 | Gestor de intereses | Juan José González Rodríguez | Constructora Valko Sociedad Anónima | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS "REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL COMUNA SAN ANTONIO", COD.BIPN°30108083-0 | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Daniel Alamos | Constructora Valko Sociedad Anónima | ||||
| 2023-05-16 15:00:00 | AM005AW1330705 | Lobbista | Enrique Rivera | Fundación Tiempos Nuevos | Preentar a la Dirección de Arquitectura el programa de Arte Público que está desarrollando la Fundación Tiempos Nuevos en el Centro Interactivo de los Conocimientos / MIM en la comuna de la Granja, así también pesentar los líineamientos estratégicos de la institución. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Simón Pérez | Fundación Tiempos NUevos | ||||
| 2023-05-15 09:00:00 | AM005AW1327028 | Gestor de intereses | nicolas andres schultz | nicolas andres schultz | Deseamos donar anteproyectos, de manera no vinculante, de rehabilitación energética de infraestructura pública (edilicia) mediante la siguiente (VI) versión del concurso de arquitectura "Proyectar a Conciencia". En específico, deseamos saber sobre qué edificios públicos sería positivo contar con ideas/anteproyectos. Contamos con la cooperación de la Certificación de Edificios Sustentables del Instituto de la Construcción. | Ver detalle |
| 2023-05-09 15:30:00 | AM005AW1323062 | Gestor de intereses | María Puga | Museo Chileno de Arte Precolombino | Solicitud apoyo para restauración fachadas monumento nacional Palacio de la Real Aduana, Bandera 361 | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Angel Cabeza | Angel Cabeza | ||||
| 2023-05-03 15:00:00 | AM005AW1320405 | Gestor de intereses | Javier González | SACYR CHILE S.A. | Recurso Jerárquico en contra Ordinario Electrónico N°136, de 8 de marzo de 2023, del Director Regional (S) de Arquitectura MOP Tarapacá, con motivo de multas impuestas a la constructora Consorcio Hospital de Alto Hospicio por atraso en la recepción de la obra por un monto de $1.377.160.477.- El recurso de reposición fue acogido parcialmente por Resolución 40 de 6 de marzo de 2023. El objeto de la reunión es explicar el téngase presente ingresado a la Dirección Nacional el día de hoy | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisco Daniel Domeyko Agüero | SACYR CHILE S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Alfonso Izquierdo | SACYR CHILE S.A. | ||||
| 2023-05-02 11:00:00 | AM005AW1318928 | Gestor de intereses | Javier de Vicente Sánchez | Obrascón Huarte Lain, S.A. Agencia en Chile | Obras PDI de Viña del Mar y Servicio Médico Legal. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisco Moreno | Obrascón Huarte Lain, S.A. Agencia en Chile | ||||
| 2023-05-02 10:00:00 | AM002AW1315541 | Gestor de intereses | Claudio González | Asesoría y construcciones Claudio Gonzalez Ltda. | APLICACION DE EVENTUALES MULTAS ASOCIADAS A LA OBRA “HABILITACIÓN TERMINAL DE BUSES INTERURBANO DE CURACAUTIN" | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo GONZÁLEZ | Asesoría y construcciones Claudio Gonzalez Ltda. | ||||
| Gestor de intereses | Claudio González | Asesoría y construcciones Claudio Gonzalez Ltda. | ||||
| 2023-04-28 10:00:00 | AM005AW1305272 | Lobbista | Lorena Farías | SHERWIN WILLIAMS CHILE S A | Buenos días, A través de la presente se solicita audiencia con los profesionales a cargo de arquitectura y construcción sustentable con el fin de entregar importante información respecto a avances tecnológicos de productos que entregan mayor eficiencia a los proyectos. La presentación es de carácter unicamente técnico que busca presentar al equipo técnico de Sherwin Williams para ser un agente de apoyo en el desarrollo de especificaciones técnicas y soluciones. Desde ya le agradecemos su buena disposción. Saludos! |
Ver detalle |
| Lobbista | Felipe Bravo | SHERWIN WILLIAMS CHILE S A | ||||
| 2023-04-28 10:00:00 | AM001AW1305269 | Lobbista | Lorena Farías | SHERWIN WILLIAMS CHILE S A | Buenos días, Solicitamos una audiencia con el equipo de arquitectura y construcción sustentable con el fin de entregar valiosa información técnica de nuevas tecnologías que colaboran con la exigencias y desarrollo de especificación técnica de los proyectos. Es una presentación técnica que no trata puntos comerciales y/o de venta, con el fin de que los profesionales del MOP conozcan al equipo técnico de Sherwin-Williams. Muchas gracias. |
Ver detalle |
| Lobbista | Felipe Bravo | SHERWIN WILLIAMS CHILE S A | ||||
| 2023-04-26 11:30:00 | AM002AW1301910 | Gestor de intereses | Mauricio Zúñiga | Mauricio Zuñiga | Resolución Toma de razón 04 - Obra "Construcción Biblioteca Regional de La Araucanía" | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Robert Worner Mujica | Constructora Wörner S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Marc Thiele Worner | Constructora Wörner | ||||
| 2023-04-19 15:00:00 | AM005AW1309724 | Gestor de intereses | Matías Daneri | DRAGADOS S.A. | TEMA: cárcel de Antofagasta | Ver detalle |
| 2023-04-19 13:00:00 | AM005AW1310768 | Gestor de intereses | Juan José González Rodríguez | Constructora Valko Sociedad Anónima | RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO "REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL COMUNA SAN ANTONIO", CÓDIGO BIP N°30108083-0 | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Julio Rafael Crovetto Roba | Constructora Valko Sociedad Anónima | ||||
| Gestor de intereses | Daniel Alamos | Constructora Valko Sociedad Anónima | ||||
| 2023-04-14 10:00:00 | AM005AW1306870 | Gestor de intereses | Marcela Cubillos | COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA | Presentación del área de especificación Institucional de la compañía, profundizando en materiales de alta eficiencia energética para revestimientos y elementos sanitarios, exponiendo las ultimas actualizaciones de los mismos. Generando una charla técnica, normativa y actualizada al día de hoy. |
Ver detalle |
| 2023-04-14 10:00:00 | AM005AW1303358 | Gestor de intereses | Marcela Cubillos | Marcela Beatriz Cubillos Valenzuela | Actualización de productos CHC, propuestos en las especificaciones técnicas emitidas por el MOP, que inducen a problemas con las constructoras. | Ver detalle |
| 2023-04-13 10:30:00 | AM005AW1305548 | Gestor de intereses | Raul Aguilera | Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A | Estimado (a), Se solicita audiencia con la Directora Nacional de Arquitectura -o con quien esta derive, pero dentro de la Dirección Nacional de Arquitectura- para avanzar en el cumplimiento del Dictamen N°E267928 de fecha de 18 de octubre de 2022 que emitió la Contraloría General de la República, respecto del Contrato "Construcción Teatro Regional del Bíobio" en que se ordenó la devolución a nuestra representada del saldo de las garantías ejecutadas por alrededor de UF 17.800. Desde la fecha de emisión del referido dictamen, se han realizado distintas gestiones ante la Dirección de Arquitectura del Bío Bío, sin que a la fecha -habiendo transcurrido meses- se haya cumplido con lo ordenado por la Contraloría General de la República, razón por la cual solicitamos la audiencia con su superior jerárquico según el ordenamiento legal para tratar este asunto (Dirección Nacional). A la audiencia comparecerán los principales representantes de la empresa (El Director Pablo Ivelic, el Gerente General Raúl Aguilera, el Fiscal Juan Pablo Suffiotti asi como los abogados Hernán Flesichmann y Juan Zulic, quienes asesoran a la empresa). Saludos cordiales, En particular, se encuentra pendiente de devolución el monto aproximado de |
Ver detalle |
| Lobbista | Pablo Ivelic | Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A | ||||
| Gestor de intereses | Hernán Javier Fleischmann Chadwick | Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A | ||||
| Gestor de intereses | Juan Pablo SUFFIOTTI | Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A | ||||
| Lobbista | Juan Zulic | Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A. | ||||
| 2023-04-06 11:00:00 | AM005AW1303384 | Gestor de intereses | Victoria Basilacos | Universidad de Chile | Convenios específicos para asesorías entre Instituciones Públicas El objetivo es realizar una serie de reuniones con instituciones públicas, para dar a conocer una nueva herramienta que se publicó hace 3 años aprox: la Ley de Universidades. En resumen, se trata de un Convenio, mediante Trato Directo, por Ley de Universidades que permite contrataciones más rápidas, de asesorías; por ejemplo, si requieren una mecánica de suelos, una asesoría de Inspección de Obras, ensayos, peritajes, o lo que sea, nos solicitan una cotización y si están de acuerdo, se puede aplicar el Convenio citado. Como IDIEM, organismo dependiente de la Universidad de Chile, trabajamos mucho con el Estado y los Ministerios, tenemos Asesorías de todo tipo y estamos dando a conocer sobre esta nueva Ley para que se tome conocimiento y en caso de requerirla, la puedan utilizar. |
Ver detalle |
| 2023-04-06 11:00:00 | AM005AW1305927 | Gestor de intereses | Victoria Basilacos | Universidad de Chile | Convenios específicos para asesorías entre Instituciones Públicas El objetivo es realizar una serie de reuniones con instituciones públicas, para dar a conocer una nueva herramienta que se publicó hace 3 años aprox: la Ley de Universidades. En resumen, se trata de un Convenio, mediante Trato Directo, por Ley de Universidades que permite contrataciones más rápidas, de asesorías; por ejemplo, si requieren una mecánica de suelos, una asesoría de Inspección de Obras, ensayos, peritajes, o lo que sea, nos solicitan una cotización y si están de acuerdo, se puede aplicar el Convenio citado. Como IDIEM, organismo dependiente de la Universidad de Chile, trabajamos mucho con el Estado y los Ministerios, tenemos Asesorías de todo tipo y estamos dando a conocer sobre esta nueva Ley para que se tome conocimiento y en caso de requerirla, la puedan utilizar. |
Ver detalle |
| 2023-04-04 12:00:00 | AM002AW1311421 | Gestor de intereses | Carlos Bascou | Constructora Basco S.A. | Continuidad del Contrato Restauración Intendencia Regional del Maule y empresa Basco formada en 1990” | Ver detalle |
| Gestor de intereses | PATRICK MIHALICKA | Constructora Basco S.A. | ||||
| 2023-03-31 09:30:00 | AM005AW1305596 | Gestor de intereses | Mauricio Zúñiga | Constructora LN | Contrato "Conservación Casa Pauly, Puerto Montt" - Presentación para la determinación de los Gastos Generales del contrato. - Desfinanciamiento del contrato. - Presentación regional que se envió a ustedes. |
Ver detalle |
| Gestor de intereses | Luis Navarro | Constructora LN | ||||
| 2023-03-30 10:00:00 | AM005AW1305248 | Gestor de intereses | María Díaz De La Fuente | Fundación Aldea | Buen día equipo DA MOP, Junto con saludar y desear una buena semana les escribe Soledad Díaz de la Fuente de fundación Aldea, organizadores de Open House Santiago (OH! Stgo), evento internacional de celebración de la ciudad contemporánea el cual se realiza anualmente desde 2017 y reúne a más de 50 ciudades de 5 continentes. Este año está financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y se realizará entre el 17 y 27 de agosto 2023. Los objetivos de este evento son reflexionar, disfrutar y aprender in situ sobre buenas prácticas en arquitectura, diseño urbano, ingeniería y medio ambiente, así como conocer iniciativas vinculadas a la puesta en valor de las diversas memorias que son parte de nuestra ciudad. En particular escribo ya que este año la temática del festival es La ciudad y sus memorias, con el fin de reflexionar sobre el rol de la memoria y el olvido en la construcción de nuestros entornos y de la ciudadanía. En este marco quisieramos realizar visitas a Torre Villavicencio y otros lugares que MOP esté trabajando en la RM. Con el fin de entregarles más detalles y coordinar en conjunto una posible colaboración quedamos disponibles para reunirnos. Desde ya agradecemos su disponibilidad, |
Ver detalle |
| 2023-03-28 15:00:00 | AM005AW1304677 | Gestor de intereses | Javier de Vicente Sánchez | Obrascón Huarte Lain, S.A. Agencia en Chile | Obra Reposición Edificio Central Servicio Médico Legal Nacional. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisco Moreno | Obrascón Huarte Lain, S.A. Agencia en Chile | ||||
| 2023-03-23 11:00:00 | AM005AW1297244 | Gestor de intereses | YVES GASTON BESANC,ON PRATS | Asociación de oficinas de arquitectos | Presentación protocolar de las Asociación de Oficina de Arquitectos de Chile, a la nueva directora nacional de arquitectura Loreto Wahr | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Marisol Rojas | Asociación de oficinas de arquitectos | ||||
| Gestor de intereses | Mónica Alvarez De Oro | Asociación de oficinas de arquitectos | ||||
| Gestor de intereses | Pablo Jordán | Asociación de oficinas de arquitectos | ||||
| Gestor de intereses | Cristian Undurraga | Asociación de oficinas de arquitectos | ||||
| 2023-03-17 11:00:00 | AM005AW1288728 | Gestor de intereses | Patricio Browne | Asesorias e Inversiones Arquitectos Mobil Spa | Cartera de proyectos de la Dirección de Arquitectura | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Maria Jose Martinez Gertner | Asesorias e Inversiones Arquitectos Mobil Spa | ||||
| 2023-03-17 09:30:00 | AM005AW1290542 | Gestor de intereses | GRACIA MARÍA ISABEL VALDÉS SOUBLETTE | CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ESTACIÓN MAPOCHO | Informar sobre la vulnerable situación del Monumento Nacional tras la pandemia, su crisis financiera y el interés de firmar un convenio tripartito para postular a fondos del Ministerio de Obras Públicas para su manutención. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | GHISLAINE ASFURA JIMÉNEZ | CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ESTACIÓN MAPOCHO | ||||
| Gestor de intereses | Myriam Barrientos Díaz | CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO | ||||
| 2023-03-13 14:00:00 | AM002AW1282693 | Gestor de intereses | Ariel Levy Muñoz | Constructora Cosal S.A. | reajuste polinómico D177 en obras (Arquitectura y DOH) MOP con Cosal | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Carlos Aguilar Roldan | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Ricardo Faúndez | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | ||||
| 2023-03-06 17:30:00 | AM005AW1290906 | Gestor de intereses | César Benítez | SACYR CHILE S.A. | Tema de la reunión: Apertura al Público Hospital Alto Hospicio | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ignacio Elias Lopez | SACYR CHLE S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Alfonso Izquierdo | SACYR CHILE S.A. | ||||
| 2023-03-03 11:00:00 | AM005AW1277926 | Gestor de intereses | Francisca Rochet | Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A Chile | Situación económica crítica por demora en las gestiones de aplicación de Mecanismo de Reajuste aprobado por el Decreto Supremo MOP N°177 del 17.10.2022, relativo a las obras Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago, Restauración Arquitectónica Teatro Municipal de Iquique y Restauración Museo Municipal de Mejillones. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Javier Latorre | Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A Chile | ||||
| Gestor de intereses | Carolina Parraguez | Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A Chile | ||||
| 2023-03-03 11:00:00 | AM005AW1282572 | Gestor de intereses | Francisca Rochet | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM CHILE S.A. | Situación económica crítica por demora en las gestiones de aplicación de Mecanismo de Reajuste aprobado por el Decreto Supremo MOP Nº177 del 17.10.2022, relativo a las obras Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago, Restauración Arquitectónica Teatro Municipal de Iquique y Restauración Museo Municipal de Mejillones. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Javier Latorre | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM CHILE S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Carolina Parraguez | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM CHILE S.A. | ||||
| 2023-02-10 15:00:00 | AM005AW1277860 | Gestor de intereses | Matías Daneri | DRAGADOS S.A. | TEMA: Pago de reajustes construcción centro penitenciario Antofagasta | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ramon Astor | DRAGADOS S.A. | ||||
| 2023-02-10 15:00:00 | AM005AW1274018 | Gestor de intereses | Matías Daneri | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | COBROS PENDIENTES DE LA CARCEL DE ANTOFAGASTA | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ramon Astor | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | ||||
| Gestor de intereses | FRANCISCO LOPEZ | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | ||||